Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı taraf 2020/ 20556 ihale numarası 25 KV kantener tesisi kurulumu işi kapsamında taraflar arasında 27/03/2020 tarihinde sözleşme imzalandığını, sözleşme uyarınca onaylı projeye göre işin tamamlanarak davalıya teslim edildiğini ve 28/12/2020 tarihinde geçici kabul yapıldığını, sözleşme dışı ek işlerin de davalının onayladığı projeye dahil edildiğini, davacının bu ek işleri de yaptığını ancak davalının bir kısım ek işler (sigortalı manuel ayırıcı, portik (3 yol), hertz, fider konsolu, geri dönüş iletkeni ankrajı, yaylı gergi cihazı, geri dönüş iletkeni eki, makine ile kablo kanal kazısı, ayırıcı kumanda kablosu 21x2,5, ray bonding) bedelini ödemediğini, ödenmeyen iş kalem ve miktarlarının dilekçe ekinde (ek-4) sunulduğunu, sözleşme haricinde yapılan ve...
T.C. SAKARYA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2022/530 Esas - 2024/657 T.C. SAKARYA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ TÜRK MİLLETİ ADINA GEREKÇELİ KARAR ESAS NO : 2022/530 Esas KARAR NO : 2024/657
BAŞKAN : ... KATİP : ...
DAVACI : ... VEKİLLERİ : Av. ...
DAVALI : ... VEKİLİ : Av. ...
DAVA : Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 13/05/2022 KARAR TARİHİ : 13/11/2024 GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİH : 25/12/2024
Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı taraf 2020/ 20556 ihale numarası 25 KV kantener tesisi kurulumu işi kapsamında taraflar arasında 27/03/2020 tarihinde sözleşme imzalandığını, sözleşme uyarınca onaylı projeye göre işin tamamlanarak davalıya teslim edildiğini ve 28/12/2020 tarihinde geçici kabul yapıldığını, sözleşme dışı ek işlerin de davalının onayladığı projeye dahil edildiğini, davacının bu ek işleri de yaptığını ancak davalının bir kısım ek işler (sigortalı manuel ayırıcı, portik (3 yol), hertz, fider konsolu, geri dönüş iletkeni ankrajı, yaylı gergi cihazı, geri dönüş iletkeni eki, makine ile kablo kanal kazısı, ayırıcı kumanda kablosu 21x2,5, ray bonding) bedelini ödemediğini, ödenmeyen iş kalem ve miktarlarının dilekçe ekinde (ek-4) sunulduğunu, sözleşme haricinde yapılan ve davalı tarafça eksik fiyat oluştularak ödenen işlerin de olduğunu, ayrıca yer tesliminde gecikme gibi davalıdan kaynaklanan sebeplerle davacı yükleniciye toplam 23 gün üzerinden 19.000 TL gecikme cezası uygulandığını, arabuluculuk görüşmelerinden sonuç alınamadığını belirterek, fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak 1000-TL ödenmeyen ek iş bedellerinin ve tahsil edilen gecikme cezasının hakediş ile ödemesi gereken tarihten itibaren işleyecek ticari avans faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. Ön inceleme duruşmasında davacı yetkili vekilinden alacak kalemleri için ayrı ayrı talebini belirlemesi istenmiş, davacı yetkili vekili 1000-TL'lik talebin 500-TL'sinin ek iş bedelleri 500-TL'sinin de tahsil edilen gecikme cezası talebine ilişkin olduğunu bildirmiştir. Davalı taraf; davanın kısmi dava olarak açılamayacağını, yer tesliminin 15/04/2020 tarihinde yapılmasına rağmen süre uzatımı ile birlikte sözleşme süresinin 30/10/2020 tarihinde dolduğunu, işin 28/12/2020 tarihinde 59 gün gecikmeli olarak tamamlandığını, davacının itirazı üzerine bu gecikmenin 36 gününün idareden kaynaklı olduğu kabul edilerek 23 gün üzerinden 20.631,00-TL gecikme cezası uygulandığını, kontrol komisyonunca yapılan iş artışı ve iş eksilişi hesaplamasında 215.466,68-TL ihtiyaç olmayan iş kalemleri ve 186.703,35-TL başkaca yapılması gereken iş kalemleri tespit edilerek sözleşme bedeli dışında davacıya %4,8816 oranında 72.974,44-TL ödeme yapılacağının bildirildiğini, davalının itirazı üzerine anlaşmazlık tutanağı düzenlendiğini, Yüksek Fen Kuruluna intikal eden uyuşmazlık hakkında bir karar da verilemediğini, yapılan hesaplamanın sözleşmeye ve y...