Mahkememizde görülmekte olan menfi tespit (Kamu ihale Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, DAVA: Davacı vekili dilekçesinde özetle; Taraflar arasında 02.10.2020 tarihinde imzalanan Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması uyarınca, davalı kurum tarafından 12.10.2021 tarihinde yapılan 2021/619156 numaralı ihalede, bir kısım ihale kalemleri müvekkil şirkette kaldığını ve ihalenin kesinleştiğini, sözleşme uyarınca davalı şirket lehine, ... ... ... 30.09.2020 tarih ve 124210000370 nolu, 10.000,00-TL. bedelli süresiz ve kesin teminat mektubu davalı idareye verildiğini, ihale sözleşmesine göre teslimatın yapılması gereken son tarih 20.12.2021 olduğunu, teslim tarihinden önce davalı idare tarafından, 05.11.2021 tarihli 1320707 sayılı yazıları ile; 2021/619156 nolu ihaleye ait olmak üzere 6.630 Adet Basınç Ölçüm Seti, Transduserli, Tekli teslimatı...
T.C. ... 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2022/471 Esas - 2024/288 TÜRK MİLLETİ ADINA
T.C. ... 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR ESAS NO : 2022/471 Esas KARAR NO : 2024/288
DAVA : Menfi Tespit (Alım Satım) DAVA TARİHİ : 22/03/2022 KARAR TARİHİ : 04/04/2024 GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİH : 04/04/2024
Mahkememizde görülmekte olan menfi tespit (Kamu ihale Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, DAVA: Davacı vekili dilekçesinde özetle; Taraflar arasında 02.10.2020 tarihinde imzalanan Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması uyarınca, davalı kurum tarafından 12.10.2021 tarihinde yapılan 2021/619156 numaralı ihalede, bir kısım ihale kalemleri müvekkil şirkette kaldığını ve ihalenin kesinleştiğini, sözleşme uyarınca davalı şirket lehine, ... ... ... 30.09.2020 tarih ve 124210000370 nolu, 10.000,00-TL. bedelli süresiz ve kesin teminat mektubu davalı idareye verildiğini, ihale sözleşmesine göre teslimatın yapılması gereken son tarih 20.12.2021 olduğunu, teslim tarihinden önce davalı idare tarafından, 05.11.2021 tarihli 1320707 sayılı yazıları ile; 2021/619156 nolu ihaleye ait olmak üzere 6.630 Adet Basınç Ölçüm Seti, Transduserli, Tekli teslimatı yapılması talep edildiğini, Davalı idarenin bu yazısı üzerine müvekkil şirket tarafından, 17.12.2021 tarihli cevabi yazı ile, aşağıda detaylı yer vereceğimiz sebepler ile 2021/619156 ihale kayıt numaralı ihaleden doğan yükümlülüğümüzün feshine karar verilmesi talep edildiğini, çünkü müvekkil şirketçe fiyat teklifinin sunulduğu 12.10.2021 tarihinde, Merkez Bankası 1 USD Efektif Satış kuru 9,0293 TL, Merkez Bankası 1 EURO Efektif Satış Kuru:10,4370 TL olduğunu, teslimatın yapılması gereken son tarih ise 20.12.2021 olduğunu, müvekkilin davalı kuruma vermiş olduğu cevabi dilekçe tarihi 17.12.2021 tarihinde ise USD satış kuru: 17,00 TL, EURO Satış Kuru: 19,00 TLdir. Görüldüğü üzere 2 ay gibi kısa bir sürede, USD kurlarında %88, EURO kurlarında ise %82 oranında öngörülmesi mümkün olmayan bir artış yaşandığını, İhale tarihinde söz konusu ithal ürüne ait verilmiş birim fiyat teklifi 47,40-TL o günkü kur ile 5,25-USD yapmaktayken, dilekçe tarihi itibari ile 5,25-USD, 89,25-TL oluğunu, Kurlardaki mevcut artışın yukarı doğru süreklilik arzettiği gözönünde bulundurulduğunda bugün itibari ile neredeyse %100 olan zararın daha da artacağı kaçınılmaz olduğunu, davalı idare tarfından 07.03.2022 tarihli E-17537969-110.04.01-2214537 Sayılı yazıları ile; 17.12.2021 tarihli dilekçelerinde yeni bir ihale düzenlenmesine istinaden ürünün temin edilmesi ve tedarik edilecek olan ürünlerin fiyatının, tedarikçiye verilen siparişteki fiyata nazaran pahalı olması halinde aradaki fiyat farkının müvekkil şirketten tahsil edilmesi kaydının yer aldığını, ürünlerin temin edilmesi ile oluşan fiyat/tutar farkı olarak 153.153,00-TL.nin hesaplarına 5 işgünü içerisinde yatırılması bildirildiğini beyan ederek Müvekkil şirket yönünden borcun ifasını engelleyen olayın mücbir sebep olduğunu...