DAVA : Deniz Ticaret (Deniz Taşımacılığı Kaynaklı) DAVA TARİHİ : 28.02.2024 KARAR TARİHİ : 16.05.2024 Mahkememizde görülmekte olan Deniz Ticaret (Deniz Taşımacılığı Kaynaklı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı Nemport Liman İşletmeleri ve ... Nak. Tic. AŞ vekilinin 28.02.2024 harç tarihli dava dilekçesiyle; 11.04.2022 tarihinde müvekkili ile davalı ... Denizcilik San. Ve Tic. AŞ arasında Nemport Limanı Liman Tevsi Projesi Deniz Dibi Tarama ve Dökü İşleri Sözleşmesi imzalandığını, sözleşmenin 3. Maddesinde yapılacak işin detayları yer aldığını, 12.04.2022 tarihinde davalı, müvekkiline sözleşme gereğince 1.800.000,00 TL tutarlı Kesin Teminat Mektubu verdiğini, 05.10.2022 tarihinde sözleşme gereğince işin görüleceği yer müvekkil şirket tarafından davalıya teslim olduğunu ve davalı sahada aktif olarak çalışmaya başladığını, 07.11.2022 tarihinde ......
T.C. İZMİR 5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO : 2024/179 KARAR NO : 2024/385 DAVA : Deniz Ticaret (Deniz Taşımacılığı Kaynaklı) DAVA TARİHİ : 28.02.2024 KARAR TARİHİ : 16.05.2024 Mahkememizde görülmekte olan Deniz Ticaret (Deniz Taşımacılığı Kaynaklı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı Nemport Liman İşletmeleri ve ... Nak. Tic. AŞ vekilinin 28.02.2024 harç tarihli dava dilekçesiyle; 11.04.2022 tarihinde müvekkili ile davalı ... Denizcilik San. Ve Tic. AŞ arasında Nemport Limanı Liman Tevsi Projesi Deniz Dibi Tarama ve Dökü İşleri Sözleşmesi imzalandığını, sözleşmenin 3. Maddesinde yapılacak işin detayları yer aldığını, 12.04.2022 tarihinde davalı, müvekkiline sözleşme gereğince 1.800.000,00 TL tutarlı Kesin Teminat Mektubu verdiğini, 05.10.2022 tarihinde sözleşme gereğince işin görüleceği yer müvekkil şirket tarafından davalıya teslim olduğunu ve davalı sahada aktif olarak çalışmaya başladığını, 07.11.2022 tarihinde ... Müşavirlik tarafından davalıya işlerin tamamlanmasında davalının kusuruyla gecikildiği ihbar olunduğunu, 17.11.2022 tarihinde davalı, sözleşme gereğince 05.10.2022 25.10.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen işler için 1.319.500,00 TL tutarlı (1) no.lu hak edişini ... Müşavirliğe sunduğunu, 26.11.2022 tarihinde ... Müşavirlik tarafından davalı tarafa işlerin tamamlanmasına ilişkin davalıya kusuruyla gecikildiği ikinci kez ihbar olunduğunu, 02.12.2022 tarihinde taraflar arasında İş İlerleme Toplantısı yapılarak davalıdan işlerin gecikmesi hakkında bilgi istendiğini, 02.12.2022 tarihinde davalı iş programını sunduğunu, 17.01.2023 tarihinde (1) nolu hak ediş sözleşmeye göre onaylandığını, 25.02.2023 tarihinde davalı, müvekkiline, (1) no.lu hak edişi için fatura keşide ettiğini ve bu fatura ödendiğini, 07.03.2023 tarihinde ... Müşavirlik tarafından davalıya işlerin tamamlanmasında Davalının kusuruyla gecikildiği ihbar olunduğu, davalı tarafından Faz 1 iş programındaki gecikmelerin nasıl telafi edileceğinin tarif edildiği, alacağı tedbirleri iş gücü ve personel ile makine ekipman eksikliğinin giderilmesi için revize iş programı sunulmadığını, 18.04.2023 tarihinde Müvekkil Şirket ile davalı arasında sözleşmeyi tadil eden Nemport Limanı Liman Tevsi Projesi Deniz Dibi Tarama ve Dökü Anahtar Teslim İnşaat İşleri Sözleşmesi'ne Ait Ek Sözleşme-1 imzalandığını, 05.05.2023 tarihinde davalı sözleşme gereğince 26.10.2022 15.02.2023 tarihleri arasında gerçekleştirmiş oldukları işler için 9.140.893,68 TL tutarlı (2) no.lu hak edişini ... Müşavirliğe sunduğunu, 12.05.2023 tarihinde (2) numaralı hak ediş sözleşmeye göre onaylandığını, 16.05.2023 tarihinde davalı, müvekkiline (2) no.lu hak edişi için fatura keşide etmiş ve bu fatura ödendiğini, 02.06.2023 tarihinde ... Müşavirlik davalıya tarama kübaj hesabının sözleşme tolerans sınırlarına uymadığını, tolerans dışı malzemenin de hesaba katıldığını ihbar ettiğini, 16.06.2023 tarihinde davalı sözleşme gereğince 16.02.2023 - 26.05.2023 tarihleri arasında gerçekleş...