DAVA : İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan), DAVA TARİHİ : 28/12/2023 DAVA TARİHİ : 24/04/2024 Mahkememizde açılan davanın yapılan yargılaması sonunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; taraflar arasında akdedilen 12.01.2023 tarihli sözleşme kapsamında davalı ... Bankası A.Ş'nin ...Şubesinin inşaatı, dekorasyonu elektrik tesisatı, havalandırma, klima, ısıtma, pis ve temiz su tesisatının yapm işinin üstlenildiğini, proje adresinin ...olduğunu, sözleşmeye göre işin 16.01.2023-16.03.2023 tarihleri arasında yapılacağını, şantiye işlerinin ülkede meydana gelen 6 Şubat depremi nedeni ile mücbir sebeple erteleme yapıldığını, davalı banka yetkilisince mücbir sebebin uygun görüldüğünü, müvekkili şirketin şube inşaatını 23.03.2023 tarihinde tamamlandığını, şubenin faaliyete geçmesine bir engel kalmadığını, bilahare revize ilave iş detaylarının müvekkili...
T.C. İSTANBUL 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2023/848 Esas KARAR NO : 2024/772
DAVA : İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan), DAVA TARİHİ : 28/12/2023 DAVA TARİHİ : 24/04/2024
Mahkememizde açılan davanın yapılan yargılaması sonunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; taraflar arasında akdedilen 12.01.2023 tarihli sözleşme kapsamında davalı ... Bankası A.Ş'nin ...Şubesinin inşaatı, dekorasyonu elektrik tesisatı, havalandırma, klima, ısıtma, pis ve temiz su tesisatının yapm işinin üstlenildiğini, proje adresinin ...olduğunu, sözleşmeye göre işin 16.01.2023-16.03.2023 tarihleri arasında yapılacağını, şantiye işlerinin ülkede meydana gelen 6 Şubat depremi nedeni ile mücbir sebeple erteleme yapıldığını, davalı banka yetkilisince mücbir sebebin uygun görüldüğünü, müvekkili şirketin şube inşaatını 23.03.2023 tarihinde tamamlandığını, şubenin faaliyete geçmesine bir engel kalmadığını, bilahare revize ilave iş detaylarının müvekkili tarafından 03.04.2023 tarihinde tamamlandığını, bankanın geçici kabul yapmayı beklettiğini, davalı bankanın ... 15. Noterliğinin ...tarih ve ... yevmiye numarası ile müvekkili şirkete ihtarname keşide ederek sözleşmenin feshini tebliğ ettiğini, müvekkili tarafından ... 15. Noterliği'nin ... tarih ve ... yevmiye nolu düzenlemesi ile karşı ihtarname gönderildiğini, neticeten davalı bankanın 2.719.349,92-TL bedelli son faturanın süresinde itiraz edilmeksizin iade dekontu gönderilerek bugüne dek ödenmediğini, ... 31. İcra Müdürlüğü'nün ... esas sayılı dosyası üzerinden icra takibi başlatıldığını, davalı tarafın haksız itirazları neticesinde takibin durduğunu belirterek davanın kabulü ile itirazın iptaline, takibin devamına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; davacı tarafın, sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediğini, müvekkili banka tarafından tespit edilen eksik ve aykırı imalatların davacı tarafça giderilmediğini, sözleşme konusu işin, sözleşme uyarınca tam ve eksiksiz şekilde teslim edilmeksizin fatura tanzim edilerek müvekkili bankanın borçlu duruma düşürülmeye çalışılmasının kötü niyetli olduğunu belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. ... 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ...E.K. sayılı kararı ile birleşen davanın davacısı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili davacı Şirketin İnşaat taahhüt, tadilat bakım onarım konularında Türkiye çapında faaliyet gösteren, pek çok Banka'nın pek çok Şubesi inşaat ve tadilat işlerini başarı ile yapan bir şirket olduğunu, davalı ... Bankası A.Ş'nin, "..." adresinde yer alan...Şubesinin inşaatı, dekorasyonu elektrik tesisatı, havalandırma, klima, ısıtma, pis ve temiz su tesisatının yapım işi konusunda tarafların anlaşarak taraflar arasında 12.01.2023 tarihli sözleşme imzalandığını, müvekkilinin anılan sözleşme gereği üzerine düşen edimleri eksiksiz olarak yerine getirdiğini hatta, sözleşme harici olarak müvekkili şirkete hem e-posta ile verilen ek işleri ve hem de da...