Mahkememize açılan Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; DAVA: Davacı vekili, dava dilekçesinde özetle, yapılan ihale sonunda 115 adet aks dişli kutusunun bakım, onarım ve hasar tamir işinin davalıya 29/05/2013 tarih ve ...sayılı sözleşme ile 40.850,- TL/Adet fiyatından toplam 4.697.750,- TL bedelle ihale edildiğini, ayrıca hasar tespit ve onarım aşamasında davalı firma ile akdedilen sözleşmenin 26.1. Maddesine istinaden % 20 iş artışı (939.550,- TL) yapıldığını, sözleşmenin Avans Verilmesi, Şartları ve Miktarı başlıklı 14.1. Maddesine istinaden davalı firmaya %20 avans ödemesi (939.550,-TL) her hakedişinden mahsup edilmek kaydıyla, 07.08.2013 tarihinde ödendiğini, bu arada ... Firması, garanti kapsamında 115 adet dişli kutusundan 10 adet dişli kutusunun bakım, onarım ve hasar tamir işini yaptığından, yeniden bu işlemlerin yapılmasına gerek...
T.C. ANKARA 10. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2019/484 Esas - 2023/474
T.C. ANKARA 10. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ TÜRK MİLLETİ ADINA GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO : 2019/484 Esas KARAR NO : 2023/474 HAKİM : ... KATİP : ...
DAVACI : ... VEKİLLERİ : Av. ... Av. ... DAVALI :.... VEKİLLERİ : Av..... DAVA TARİHİ : 19/09/2019 KARAR TARİHİ : 13/06/2023 KARAR YAZIM TARİHİ : 13/07/2023
Mahkememize açılan Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; DAVA: Davacı vekili, dava dilekçesinde özetle, yapılan ihale sonunda 115 adet aks dişli kutusunun bakım, onarım ve hasar tamir işinin davalıya 29/05/2013 tarih ve ...sayılı sözleşme ile 40.850,- TL/Adet fiyatından toplam 4.697.750,- TL bedelle ihale edildiğini, ayrıca hasar tespit ve onarım aşamasında davalı firma ile akdedilen sözleşmenin 26.1. Maddesine istinaden % 20 iş artışı (939.550,- TL) yapıldığını, sözleşmenin Avans Verilmesi, Şartları ve Miktarı başlıklı 14.1. Maddesine istinaden davalı firmaya %20 avans ödemesi (939.550,-TL) her hakedişinden mahsup edilmek kaydıyla, 07.08.2013 tarihinde ödendiğini, bu arada ... Firması, garanti kapsamında 115 adet dişli kutusundan 10 adet dişli kutusunun bakım, onarım ve hasar tamir işini yaptığından, yeniden bu işlemlerin yapılmasına gerek olmayan 10 adet dişli kutusu, 05.02.2015 tarih ve 9878 sayılı Genel Müdürlük oluruna istinaden sipariş miktarından eksiltilerek, sipariş miktarının 105 adede düşürüldüğünü, davalının, kalan 105 adet aks dişli kutusundan bugüne kadar 90 adet dişli kutusunun bakım, onarım ve hasar tamiri işini anılan sözleşme kapsamında yaptığını ve toplam 11 parti halinde kendilerine teslim ettiğini, en son parti olan 11. partinin 08.01.2018 tarihinde müvekkiline teslim edildiğini, kalan 15 adet aks dişli kutusunun YHT setlerinin altında bulunduğundan ve servis yoğunluğundan dolayı davalılara teslim edilemediğinden, davalı firmaya 22.05.2018 tarih ve 81260 sayılı Genel Müdürlük oluruna istinaden, 21.05.2019 tarihine kadar cezasız süre uzatımı verildiğini, ancak davalı firma tarafından 15 adet aks dişli kutusunun bakım, onarım ve hasar tamirinin 08.01.2018 tarihinden bugüne kadar yapılmadığını, bunun üzerine Sözleşmenin 26.3. İşin Eksilişi Maddesine göre; Sözleşme bedelinin altında işin tamamlanamayacağının anlaşılması halinde, gerçekleşen iş kadar yükleniciye ödeme yapılır ve sözleşme gerçekleşen miktar / iş üzerinden kapatılır hükmüne istinaden teslim edilen hizmet üzerinden ... sayılı sözleşmenin sonlandırılması ile bakiye 15 adet aks dişli kutusu bakım, onarım ve hasar tamiri masrafının ... firmasından tahsil edilmesi için gerekli işlemlerin yapılması hususunda Genel Müdürlük Makamından 12.11.2018 tarih ve E.0160308 sayılı olur alındığını, 115 adet ... Kutusu için davalı ... firmasına ödenen % 20 Avans Ödemesi tutarı olan 939.550,-TLden, davalı firma tarafından bakım, onarım ve hasar tamiri yapılan 90 adedine karşılık gelen % 20lik kısmı olan 735.300,-TLlik tutarın davalı hak edişlerinden ma...