DAVANIN KONUSU : Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) KARAR TARİHİ : 09/01/2024 KARAR YAZIM TARİHİ : 18/01/2024 Davacı vekili tarafından davalı aleyhine açılan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasında mahkemece davanın usulden reddine dair karara karşı süresi içinde davacı vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine yapılan incelemede; TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ: Davacı vekili; Tarafların Çanakkale ilinde bulunan taşınmaz üzerinde altın arama ve çıkarma faaliyetlerinin davalının sahip olduğu ruhsatlar kapsamında davacı müvekkili tarafından gerçekleştirilmesi hususunda 15.06.2011 tarihli sözleşmeyi imzaladıklarını, sözleşmenin imzalanmasının ardından müvekkili şirketçe Çanakkale sınırları dâhilindeki maden sahalarında çalışmalarda bulunduğunu ve masraflar yaptığını, Sözleşmenin 2. Maddesi kapsamında, müvekkilinin maden sahası ile ilgili...
T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BAM 31. HUKUK DAİRESİ Esas-Karar No: 2023/1277 - 2024/17 T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 31.HUKUK DAİRESİ (İnceleme Aşamasında / Duruşmasız) (Başvurunun Esastan Reddi / HMK m. 353/1-b.1) DOSYA NO : 2023/1277 Esas KARAR NO : 2024/17
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A İ S T İ N A F K A R A R I
İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : ANKARA 8. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ TARİHİ : 06/12/2022 NUMARASI : 2022/631 Esas-2022/651 Karar
DAVACI : VEKİLİ : DAVALI
DAVANIN KONUSU : Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) KARAR TARİHİ : 09/01/2024 KARAR YAZIM TARİHİ : 18/01/2024
Davacı vekili tarafından davalı aleyhine açılan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasında mahkemece davanın usulden reddine dair karara karşı süresi içinde davacı vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine yapılan incelemede; TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ: Davacı vekili; Tarafların Çanakkale ilinde bulunan taşınmaz üzerinde altın arama ve çıkarma faaliyetlerinin davalının sahip olduğu ruhsatlar kapsamında davacı müvekkili tarafından gerçekleştirilmesi hususunda 15.06.2011 tarihli sözleşmeyi imzaladıklarını, sözleşmenin imzalanmasının ardından müvekkili şirketçe Çanakkale sınırları dâhilindeki maden sahalarında çalışmalarda bulunduğunu ve masraflar yaptığını, Sözleşmenin 2. Maddesi kapsamında, müvekkilinin maden sahası ile ilgili 30.06.2014 tarihine kadar toplam 1.500.000 USD tutarında harcama yapması karşılığında maden sahası üzerindeki davalı şirketin tüm haklarının müvekkiline geçeceğinin kararlaştırıldığını, sözleşmenin imzalanmasını müteakip madencilik faaliyetleri ile ilgili alınması zorunlu izin ve ruhsatların davalı şirket tarafından yıllarca alınmadığını, bu nedenle taraflar arasında sözleşme süresini tadil eden ek protokoller yapıldığını, davalı şirketin alması gereken izin ve ruhsatları ancak 15.05.2017 tarihinde temin edebildiğini, müvekkilinin iki yıl içinde 1.500.000 USD tutarında harcama yapma yükümlülüğünün 15.05.2017 tarihi itibariyle başladığını, davalı tarafından gerekli izinlerin alınması öncesinde ve sonrasında müvekkilinin harcamayı taahhüt ettiği miktarın büyük kısmını harcayarak maden sahası çalışmaları yanında yaptığı sondajlarla da sahanın altın bakımından zengin bir potansiyeli olduğununu tespit ettiğini, bu hususlara ilişkin gerekli bilgilendirmeleri toplantılarda sözlü olarak raporlarla da yazılı olarak davalıya yaptığını, bu hususların davalı tarafından da şimdiki adıyla "Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü"ne de rapor edildiğini, müvekkilinin süre uzatım taleplerinin mücbir sebeplerin varlığına rağmen davalı tarafından kabul edilmeyerek, sözleşmenin feshi yoluna gidildiğini, davalı tarafından gönderilen Ankara 35. Noterliği'nin 30.05.2019 tarih ve 12275 yevmiye nolu ihtamamesi ile taraflar arasındaki sözleşmenin mehilsiz olarak feshedildiğinin müvekkiline bildirildiğini, davalı tarafından yapılan sözleşme hükümleri karşısında haksız olduğunu, sözleşmede yabancı mahkeme yetkili kılı...