Antalya ... Tüketici Mahkemesi'nin .../... E. .../... K. sayılı görevsizlik kararı üzerine mahkememize tevzi edilen ve mahkememiz esasının yukarıda belirtilen sırasına kaydı yapılarak mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali ve Tescil davasının yapılan açık yargılaması sonunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili ...'ın yapmış olduğu birikimler ile bir ev sahibi olabilmek için davalı şirketler aracılığı ile diğer davalı arsa sahiplerinin arazisinde yapım halinde bulunan inşaattan, tapusunun sonradan teslim olacağı şekilde ... tarihinde ... TL bedelde anlaşarak bir daire satın aldığını, müvekkilinin söz konusu bedeli nakit olarak ödediğini, söz konusu anlaşma uyarınca adı geçen kooperatif ile müvekkilinin noter aracılığı ile '' Kooperatif Hisse Devri '' sözleşmesine taraf olduklarını, müvekkilinin Antalya ... Noterliği tarafından hazırlanan ... tarihli,...
T.C. ANTALYA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2023/497 Esas KARAR NO : 2024/248
DAVA : Tapu İptali Ve Tescil DAVA TARİHİ : 20/01/2023 KARAR TARİHİ : 29/03/2024
Antalya ... Tüketici Mahkemesi'nin .../... E. .../... K. sayılı görevsizlik kararı üzerine mahkememize tevzi edilen ve mahkememiz esasının yukarıda belirtilen sırasına kaydı yapılarak mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali ve Tescil davasının yapılan açık yargılaması sonunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili ...'ın yapmış olduğu birikimler ile bir ev sahibi olabilmek için davalı şirketler aracılığı ile diğer davalı arsa sahiplerinin arazisinde yapım halinde bulunan inşaattan, tapusunun sonradan teslim olacağı şekilde ... tarihinde ... TL bedelde anlaşarak bir daire satın aldığını, müvekkilinin söz konusu bedeli nakit olarak ödediğini, söz konusu anlaşma uyarınca adı geçen kooperatif ile müvekkilinin noter aracılığı ile '' Kooperatif Hisse Devri '' sözleşmesine taraf olduklarını, müvekkilinin Antalya ... Noterliği tarafından hazırlanan ... tarihli, ... Yevmiye numaralı akit ile bahsi geçen kooperatifin yetkilisi olan ... isimli kişiden kooperatif hissesini devir aldığını, davalı Kooperatifin satışın gerçekleştiği aynı gün yönetim kurulunu toplayarak '' Yukarıda kimlik bilgileri bulunan ... nun ... ili, ... ilçesi, ... Mahallesi, ... Ada ve ... parselde bulunan ... Blok ... Kat ... numaralı dairede iskan ve tapu dahilinde ileriye yönelik borcu yoktur. '' şeklinde Yönetim Kurulu Kararı aldığını ve imzalı ve kaşeli bir şekilde müvekkiline teslim ettiklerini, yine davalı kooperatif tarafından satmış olduğu dairenin özelliklerini, teslim tarihini ve gecikme halinde ödenecek olan aylık kira bedelini gösterir '' Daire Teslim İcmali ''nin imzalı kaşeli bir şekilde müvekkiline teslim edildiğini, söz konusu belge uyarınca dairenin teslim tarihi ... olarak belirlendiğini, müvekkili satın almış olduğu dava konusu dairenin teslimi için davalılar ile iletişime geçtiğinde sürekli olarak oyalandığını ve bir müddet sonra telefonlarına cevap verilmediğini ,müvekkiline dairenin eksiksiz tesliminin gerektiğini, ... şirketi ile ... arasında bahsi geçen parselde İnşaat Yapım Sözleşmesi düzenlendiğini, müvekkilinin ödemelerini tamamlayarak yüklenicinin halefi olduğunu, müvekkilinin, yapması gereken ödemeleri tamamlayarak kendisine düşen borcunu tamamen ifa ederek, borcu kalmadığına dair yazılı belge aldığını, kooperatif ile İnşaat Yapım Sözleşmesi düzenleyen ... şirketinin de oluşan mağduriyetten sorumlu olduklarını, bahsi geçen kooperatif yetkilileri ve 3. şahısların söz konusu daireleri hukuka aykırı olarak birden fazla kişiye satarak dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirdiklerini, müvekkilinin mağduriyetinin giderilmesi ve hak kaybı yaşamaması amacıyla, bahsi geçen dairenin başka bir kimseye tapu tescilinin engellenmesi için daire ve arsa üzerine tedbir konulması gerektiğini belirterek öncelikle ... ili, ... ilçesi, ... Mahallesi, ... Ada, ... Parselde bulunan .....