Türk Milleti Adına Yargılama Yapmaya ve Hüküm Vermeye Yetkili ANKARA 5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR ESAS NO : 2024/298 Esas KARAR NO : 2024/362 HAKİM : ... ... KATİP : ... ... DAVACI : ... - ... VEKİLİ : Av. ... - .... DAVALI : ... - ... DAVA : İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 26/03/2024 KARAR TARİHİ : 07/05/2024 KARARIN YAZILDIĞI TARİH : 10/05/2024 Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Taraflar arasında 02.01.2023 tarihli ... imzalandığını, sözleşmenin ifası ve feshinden kaynaklan, huzurdaki davanın davalısının huzurdaki davanın davacısına karşı açtığı ve .... Esas sayılı dava görülmekte olduğunu, davalı yanca müvekkili şirkete avans olarak belirlenen 175.000,00 + KDV tutarının 03.01.2023 günü...
T.C. ANKARA 5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Türk Milleti Adına Yargılama Yapmaya ve Hüküm Vermeye Yetkili ANKARA 5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR ESAS NO : 2024/298 Esas KARAR NO : 2024/362
HAKİM : ... ... KATİP : ... ...
DAVACI : ... - ... VEKİLİ : Av. ... - .... DAVALI : ... - ...
DAVA : İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 26/03/2024 KARAR TARİHİ : 07/05/2024 KARARIN YAZILDIĞI TARİH : 10/05/2024
Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Taraflar arasında 02.01.2023 tarihli ... imzalandığını, sözleşmenin ifası ve feshinden kaynaklan, huzurdaki davanın davalısının huzurdaki davanın davacısına karşı açtığı ve .... Esas sayılı dava görülmekte olduğunu, davalı yanca müvekkili şirkete avans olarak belirlenen 175.000,00 + KDV tutarının 03.01.2023 günü ödendiğini ve müvekkili şirket tarafından işe başlandığını, ...'ın ....Noterliğinden 06.06.2023 düzenleme tarihli ... yevmiye nolu vekaletnameyi gecikmeli olarak gönderdiğini, .... Noterliği 11.10.2023 tarih ve 11.10.2023 yevmiye nolu ihtarname müvekkili şirkete tebliğ edilerek sözleşmeye işin konu süresinde teslim edilmemesi ve işin 15 günü içinde teslim edilmesinin mümkün olmaması, keşideci firmanın yetkilisi ... ile muhatap arasında 09.10.2023 günü yaşanan telefon görüşmesinde söylenen sözler ve ithamlar nedeniyle muhatabın sözleşmeyi devam ettirmesinin kendilerinden beklenmez hale gelmesi nedeniyle taraflar arası sözleşmenin haklı nedenle feshi ödenen 175.000 TL +KDV avansın üç gün içinde iadesi talep edildiğini, anılan ihtarnameye ....Noterliğinden 16.10.2023 tarih ve ... yevmiye nolu ihtarname keşide edilerek, sözleşmenin süresinde teslim edilmemesinden sorumluluğu müvekkile yüklenmesinin hukuka aykırı olduğunu, müvekkili şirketin her türlü yükümlülüğünü eksiksiz ve zamanında yerine getirdiğinin belirtildiğini, anılan cevabi ihtarname ile, sözleşmenin haksız olarak fesh edilmesi nedeniyle uğranılan zararın tazmininin karşı taraftan talep edil edildiğini, taraflar arası akdedilen sözleşme hükümlerine göre, İşverenden kaynaklanacak proje değişiklik talepleri ve onaylar, Belediye ile kamu kuruluş onayları sırasında geçecek sürelerin toplam süreye dahil olmadığını, davalı yan haksız ve kötü niyetli fesih ile müvekkili tarafından fesih anına kendisine yapılmış olan tüm kazanımların yok sayılmasının, sözleşmenin ifasının tamamlanacağına güvenerek yapılan tüm masrafların yok sayılmasının hukukun kabul edebileceği bir yaklaşım olmadığını belirterek fazlaya ve faize ilişkin haklarımız ile tüm yasal hakları saklı kalmak kaydıyla davanın .... Esas sayılı dosya ile birleştirilmesini, davalının ... Esas numaralı dosyasına yapmış olduğu itirazın iptali ile takibin asıl alacağa takip tarihinden itibaren değişen oranlarda avans faizi işletilmek suretiyle devamına karar verilmesini, müvekkili lehine %20den aşağı olmamak üzer...