DAVACI : .... DOĞALGAZ YALITIM VE ISITMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (VKN:....)-Yunuseli Mah. Fuatkuşçuoğlu Cad.N:10/A Osmangazi/BURSA VEKİLİ : Av. ..... - [16961-69887-......] UETS DAVALI : ... ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (VKN:....)-... Organize Sanayi Bölgesi ... Mah.Karşıbağlar Cad.N:37 Nilüfer/BURSA DAVA : İtirazın İptali DAVA TARİHİ : 09/11/2023 KARAR TARİHİ : 13/11/2023 GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİH : 15/11/2023 Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili mahkememize verdiği dava dilekçesinde özetle; davalı borçlunun faaliyet alanında altyapı faaliyetleri gerçekleştirdiğini ve bir takım işler yaptığını, ancak tamamlamış olduğu iş karşılığı müvekkiline kısmî şekilde ödenmiş olup ödenmeyen alacaklar hususunda gecikme bedeli cezai şartı adı altında müvekkiline fatura...
T.C. BURSA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2023/1072 Esas - 2023/1011 T.C. BURSA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO : 2023/1072 KARAR NO : 2023/1011
HAKİM : ..... KATİP : ...... DAVACI : .... DOĞALGAZ YALITIM VE ISITMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (VKN:....)-Yunuseli Mah. Fuatkuşçuoğlu Cad.N:10/A Osmangazi/BURSA VEKİLİ : Av. ..... - [16961-69887-......] UETS DAVALI : ... ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (VKN:....)-... Organize Sanayi Bölgesi ... Mah.Karşıbağlar Cad.N:37 Nilüfer/BURSA DAVA : İtirazın İptali DAVA TARİHİ : 09/11/2023 KARAR TARİHİ : 13/11/2023 GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİH : 15/11/2023 Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili mahkememize verdiği dava dilekçesinde özetle; davalı borçlunun faaliyet alanında altyapı faaliyetleri gerçekleştirdiğini ve bir takım işler yaptığını, ancak tamamlamış olduğu iş karşılığı müvekkiline kısmî şekilde ödenmiş olup ödenmeyen alacaklar hususunda gecikme bedeli cezai şartı adı altında müvekkiline fatura kesildiğini, faturaya ilişkin olarak faturayı kabul etmediklerini bildirir Bursa 14.Noterliği nezdinde 11/04/2022 tarihli 05225 yevmiye numaralı ihtarnamesinin keşide edildiğini ve ödenmeyen bedel hususunda davaya konu itirazın ilişik olduğu icra takibini ikame ettiklerini, davalı yanın itirazında haksız olup itirazın kötüniyetli olarak yapıldığını, müvekkilinin, davalı Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ile 12/08/2020 tarihli sözleşme ile ... Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü 1.Etap Altyapı yapım işini üstlendiğini, sözleşme kapsamında müvekkilinin işbu organize sanayi bölgesinde altyapı faaliyetlerini sözleşmeye uygun olarak yürüttüğünü ve tamamlandığını, sözleşmede yer almayan ve davalı tarafından bilahare yapılması istenilen işlemlerin gündeme geldiğini ve müvekkilinin bu işlemleri de tamamladığını, müvekkili yüklenicinin esasen sözleşmede yer alan hususlarda tam ve eksiksiz imalat yaptığını, ek olarak sözleşme başlangıcında gündemde olmayan bir takım imalatların da gündeme geldiğini ve müvekkilinin ilgili imalatları da yaptığını, cezai bedele konu iddia olunan gecikmenin sebebinin de esasında bu husustan kaynaklı olduğunu, sözleşme kapsamında olmamasına rağmen davalı yanın zararını gidermek amacı ile bu problemleri giderdiğini, müvekkili tarafından imalat hatası olmamasına rağmen bu ufalanmaların tamiratının da süreç sonlanmadan evvel tamamlandığını, davalının cezai bedele konu ettiği sözde gecikmenin bu ve benzeri imalatların müvekkili tarafından yapılması nedeniyle meydana geldiğini, ancak davalı yanca müvekkili aleyhine cezai bedel faturasının keşide edildiğini, davalı yanın dayanaksız ve mesnetsiz olarak müvekkilinin alacağı tutar üzerinden kesinti yaptığını beyanla, davalı borçlunun Bursa 11.İcra Müdürlüğünün 2022/... eass sayılı dosyasına yaptığı haksız ve hukuka aykırı itirazın iptaline, borçlu yanın kötüniyeti sabit olduğundan asıl alacağın %20'sinde...