Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA : 1- Davacı vekili, taraflar arasında yapılan sözleşme uyarınca davalıya ait içme suyu projesini işinin üstlenmiş, ancak davalı idareden kaynaklanan gecikmeler olmasına rağmen davacıya süre uzatım vermediği gibi, davacıya gecikme cezaları kesilmiş ve tahsil edildiğini belirterek davanın kabulü ile Davacının süre uzatımı taleplerinin kabulü ile Davalı idarenin süre uzatımı konusunda müvekkili aleyhine aldığı kararların iptaline ve bu doğrultuda; Davalı İdarenin imar planını ve hâlihazır haritaları geç teslimi nedeniyle işe başlama tarihi olan 11.9.2016 tarihi ile imar planının teslim tarihi olan 14.10.2016 tarihi arasında geçen 33 günlük sürenin müvekkili şirkete süre uzatımı olarak verilmesi gerektiğinin tespitine, davalı İdarenin kusuru...
T.C. ANKARA 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2018/830 Esas - 2023/577 TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. ANKARA 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR ESAS NO : 2018/830 Esas KARAR NO : 2023/577
HAKİM ... KATİP :..
DAVACI :... VEKİLİ : Av....
DAVALI ... VEKİLLERİ : Av... Av. ...
DAVA : Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 11/12/2017 KARAR TARİHİ : 18/07/2023 GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİH : 23/07/2023
Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA : 1- Davacı vekili, taraflar arasında yapılan sözleşme uyarınca davalıya ait içme suyu projesini işinin üstlenmiş, ancak davalı idareden kaynaklanan gecikmeler olmasına rağmen davacıya süre uzatım vermediği gibi, davacıya gecikme cezaları kesilmiş ve tahsil edildiğini belirterek davanın kabulü ile Davacının süre uzatımı taleplerinin kabulü ile Davalı idarenin süre uzatımı konusunda müvekkili aleyhine aldığı kararların iptaline ve bu doğrultuda; Davalı İdarenin imar planını ve hâlihazır haritaları geç teslimi nedeniyle işe başlama tarihi olan 11.9.2016 tarihi ile imar planının teslim tarihi olan 14.10.2016 tarihi arasında geçen 33 günlük sürenin müvekkili şirkete süre uzatımı olarak verilmesi gerektiğinin tespitine, davalı İdarenin kusuru dolayısıyla... Projelerin tekrar hazırlanması nedeniyle ....ın ilk sunulduğu tarih olan 23.12.2016 tarihi ile yeniden sunulduğu 21.02.2017 tarihleri arasında geçen 60 günlük sürenin müvekkil şirkete süre uzatımı olarak verilmesi gerektiğinin tespitine, gerçekleşen %20 oranındaki iş artışı nedeniyle iş artışına dayalı olarak onaylı iş programında yüklenici müvekkili için belirlenen toplam 60 günlük sürenin %20'si olan 12 günlük sürenin müvekkili şirkete süre uzatımı olarak verilmesi gerektiğinin tespitine, taraflar arasındaki İşe ait sözleşme uyarınca (Onaylı....projelerde) yapılan işler için ihale keşfinin %20'si oranında olan 45.560,00 TL iş artışı bedelinin yasal faizi ile birlikte davalı taraftan alınarak davacıya ödenmesine, davalı İdareden kaynaklanan nedenler ile oluşan gecikmeler için sözleşme şartları doğrultusunda hesaplanan 15.699,04 TL. fiyat farkı bedelinin yasal faizi ile birlikte davalı taraftan alınarak davacıya ödenmesine, 27.7.2017 tarih ve 2017-317 sayılı müvekkili şirket yazısıyla idareye sunulan hakedişte idare tarafından re'sen yapılan 44.648,80 TL Gecikme Cezası Kesintisinin iptaline ve kesilen 44.648,80 TL'nin yasal faizi ile birlikte davalı idareden alınarak davacıya ödenmesine karar verilmesini dava ve talep etmiştir. CEVAP : 2- Davalı vekili, yapılan sözleşme hükümlerine göre davacının süre uzatım talepleri yerinde olmadığı gibi, yapılan kesinti ve verilen gecikme cezaları da sözleşme ve şartnamelere uygun olduğunu ayrıca davaya konu taleplerin de zaman aşımına uğradığını savunarak davanın reddini istemiştir. GEREKÇE : 3- Dava, taraflar arasında tanzim edilen eser sözleşmesine istinaden davacı yüklenici tarafın süresin...