Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili tarafından ibraz edilen 13/03/2023 havale tarihli dava dilekçesinden özetle; müvekkili ile davalı arasında 24.08.2021 taril sözleşme akdedildiğini, bu sözleşmeye göre müvekkilinin, davalının ... Bölgesinde bulunan fabrikasının modernizasyonu amacıyla, 13. Hat Otomasyon Sisteminin Kurulmasını üstlendiğini, davalının da, avans olarak, müvekkiline 103.200,-EURO ödediğini, müvekkilinin bu avansa karşılık olarak ... Bankası T.A.O ... Şubesinden alınmış ... tarihli, ... nolu 20.06.2022 tarihine kadar geçerli, 103.200,-EURO'luk ilk Teminat mektubunu davalıya teslim ettiğini, müvekkilinin aynı tarihlerde davalıyla başka bir anlaşma yaparak, davalının aynı fabrikasında 14. Hat Otomasyon Sisteminin Kurulmasını üstlendiğini, ... ile ... savaşının...
T.C. İSTANBUL 5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2023/180 Esas KARAR NO : 2023/837
DAVA : Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 13/03/2023 KARAR TARİHİ : 09/11/2023
Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili tarafından ibraz edilen 13/03/2023 havale tarihli dava dilekçesinden özetle; müvekkili ile davalı arasında 24.08.2021 taril sözleşme akdedildiğini, bu sözleşmeye göre müvekkilinin, davalının ... Bölgesinde bulunan fabrikasının modernizasyonu amacıyla, 13. Hat Otomasyon Sisteminin Kurulmasını üstlendiğini, davalının da, avans olarak, müvekkiline 103.200,-EURO ödediğini, müvekkilinin bu avansa karşılık olarak ... Bankası T.A.O ... Şubesinden alınmış ... tarihli, ... nolu 20.06.2022 tarihine kadar geçerli, 103.200,-EURO'luk ilk Teminat mektubunu davalıya teslim ettiğini, müvekkilinin aynı tarihlerde davalıyla başka bir anlaşma yaparak, davalının aynı fabrikasında 14. Hat Otomasyon Sisteminin Kurulmasını üstlendiğini, ... ile ... savaşının çıkması sonucu, davalının ...'ya ihracatın duracak noktaya gelmesi nedeniyle, tamamen davalının isteğiyle, 13. Hattın imalatının yavaşlatılarak, imalat ağırlığı bu yeni 14. Hattın imalatına öncelik tanındığını, 14. Hatta öncelik tanınması nedeniyle, 13. Hattın imalatı yavaşlatıldığını, bu yavaşlama sonucu 13. Hattın teslimi de gecikeceğinden; davalının da talep ve onayıyla, aldıkları 103.200,-EURO avansa karşılık olarak ... Bankası T.A.O ... Şubesinden alınmış 17.03.2022 tarihli, ... no.lu, 20.06.2022 tarihine kadar geçerli, 103.200,-EURO'luk Teminat mektubunun süresinin 14.06.2022 tarihinde, son tarihi 31.10.2022 tarihine kadar uzatıldığını, savaşın uzaması sebebi ile davalının da talep ve onayıyla 31/10/2022 tarihine kadar uzatılan, 103.200 Euroluk teminat mektubunun süresinin 30/01/2023 tarihine kadar uzatıldığını, müvekkili çalışanlarından ... tarafından 02/09/2022 tarihinde hattın hazır olduğuna, revizyon ve imalat aşamalarının gerçekleştirildiğine ve yerinde incelemek üzere davalı çalışanlarından ...'ın e posta mail hesabına bir e posta gönderildiğini, e postaya istinaden davalının 16/09/2022 tarihinde gerçekleştirdiği ziyaret akabinde hattın ne yönde yapılması gerektiğine dair isteklerini ilettiklerini tamamen davalının isteği doğrultusunda yapılan düzenlemelerin neticesinde hattın teslim tarihinin uzatıldığını, müvekkilinin 23.12.2022 tarihinde davalının yetkililerinin 13. Hattı incelemek için ... Fabrikalarına beklerken... tarihinde tebellüğ ettikleri, ... 35. kanalıyla gönderilen ... tarihli ... no.lu ihtarnamesi ile davalının taraflar arasında yapılmış, 13. hat otomasyon sisteminin kurulması ile ilgili yatırım sözleşmesini sözleşmenin 9. maddesine dayanarak, herhangi bir tazminat ve ceza-i şart ödemeden feshettiğini, 10.01.2023 tarihine kadar 103,200 Euro avansı iade etmemizi, aksi takdirde, vermiş oldukları ... bankası'nın 17.03.2022 tarihli olup son tarihinin 30.01.2023 olar...