E. 2021/87 K. 2023/890

T.C. BURSA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2021/87 Esas - 2023/890 TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. BURSA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR ESAS NO : 2021/87 KARAR NO : 2023/890

BAŞKAN : .... ÜYE : ... ÜYE : .... KATİP : ....

DAVACI : ... MEDİKAL LOJİSTİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - ..... Çobançeşme Mahallesi Sanayi Cad. Nish İstanbul Sit. D Blok Residans Apt. No: 44 D/25 Bahçelievler/İstanbul Bahçelievler/ İSTANBUL VEKİLİ : Av. ......- [16872-78956-..] UETS DAVALI : ... ELEK- TEKS- MAK- MÜH- OTO- İNŞ- GIDA SAN TİC LTD ŞTİ - [25979-30942-.] UETS VEKİLİ : Av. .... - [16449-44961-...] UETS DAVA : Tazminat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan), İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 01/02/2021 KARAR TARİHİ :06/09/2023

BİRLEŞTİRİLEN BAKIRKÖY 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNİN 2021/345 E.- 2021/949 K.SAYILI DOSYASI:

DAVACI : ... ELEK-TEKS-MAK-MÜH-OTO-İNŞ-GIDA SAN TİC LTD ŞTİ - [25979-30942-......] UETS VEKİLİ : Av. ... - [16572-75572-.....] UETS DAVALI : ... MEDİKAL LOJİSTİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - .. Çobançeşme Mahallesi Sanayi Cad. Nish İstanbul Sit. D Blok Residans Apt. No: 44 D/25 Bahçelievler/İstanbul Bahçelievler/ İSTANBUL VEKİLİ : Av. .. - [16872-78956-....] UETS DAVA : İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 15/04/2021 KARAR TARİHİ : 06/09/2023 KARAR YAZIM TARİHİ : 22/09/2023

Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan), İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, ASIL DAVADA: Davacı vekili vermiş olduğu dava dilekçesinde; Müvekkili şirket ile davalı şirket arasındaki ticari ilişki kapsamında "3 katlı maske üretim makinesi"nin satın alınması hususunda anlaşma sağlanmış olduğunu, müvekkilinin sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülükleri yerine getirmiş olmasına karşın davalı tarafından üretilen ve müvekkile teslim edilen makinenin ayıplı ve hatalı çıktığını, taraflarca makinenin siparişe müteakip 5 hafta sonra teslim edileceği belirtilmişse de müvekkili tarafından ilk ödemenin 13/03/2020 tarihinde yapılmasına karşın davalı tarafından makinenin Mayıs ayının sonunda ayıplı hatalı ve eksik olarak mevcut hali ile çalışmaz durumda müvekkili şirkete teslim edildiğini, sözleşme gereği makinenin teslim tarihi 16.04.2020 olduğu halde, davalı şirketin sözleşmede kararlaştırılan 16.04.2020 tarihli teslim vadesinde dava konusu maske makinesini teslim etmediğini ve müvekkili şirketi çok büyük zarara uğrattığını, fazlaya ilişkin talep ve dava hakları saklı kalmak kaydıyla, dava konsusu üç katlı maske üretim makinesinin ayıpsız misli ile değiştirilmesinu, bu mümkün olmadığı taktirde makine için ödenen 136.000,00-TL makineye takılan ultrasonik parçaları için şimdilik 68.440,00-TL, makineye takılan ana parça için ödenen 2.500,00-TL olmak üzere toplam 206.940,00-TL'nin ödeme tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka reskont faizi ile birlikte davalıdan tahsiline ve müvekkili şirketin uğramış olduğu müsbet ve menfi zar...