Mahkememizde görülen İtirazın İptali davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili tarafından Mahkememize verilen 04/02/2021 tarihli dava dilekçesi ile, davalı şirket ile davacı şirket arasında cerrahi yüz maskesi gövde imalat makinesi ve maske lastiği montaj makinesi yapım işi konusunda 15/04/2020 tarihli sözleşme imzalandığını, sözleşmeye göre davacı şirketin aynı gün edimini yerine getirdiğini ve 40.000,00 TL ödeme yapıldığını, ancak davalı şirketin yüklendiği edimi yerine getirmediğini, yapmayı ve teslim etmeyi taahhüt ettiği makineleri imal edip teslim etmediğini, Sultanbeyli .... Noterliği'nin 04/06/2020 tarih ... yevmiye no'lu ihtarnamesi ile davalının sözleşme ile yüklendiği edimleri yerine getirmesi yerine getirmediği takdirde sözleşmenin tek taraflı feshedileceğinin, ödenen bedelin geri iadesinin aksi takdirde yasal yollara başvurulacağının...
T.C. İZMİR 5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO : 2021/80 Esas KARAR NO : 2023/444 DAVA : İtirazın İptali DAVA TARİHİ : 04/02/2021 KARAR TARİHİ : 30/05/2023 Mahkememizde görülen İtirazın İptali davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili tarafından Mahkememize verilen 04/02/2021 tarihli dava dilekçesi ile, davalı şirket ile davacı şirket arasında cerrahi yüz maskesi gövde imalat makinesi ve maske lastiği montaj makinesi yapım işi konusunda 15/04/2020 tarihli sözleşme imzalandığını, sözleşmeye göre davacı şirketin aynı gün edimini yerine getirdiğini ve 40.000,00 TL ödeme yapıldığını, ancak davalı şirketin yüklendiği edimi yerine getirmediğini, yapmayı ve teslim etmeyi taahhüt ettiği makineleri imal edip teslim etmediğini, Sultanbeyli .... Noterliği'nin 04/06/2020 tarih ... yevmiye no'lu ihtarnamesi ile davalının sözleşme ile yüklendiği edimleri yerine getirmesi yerine getirmediği takdirde sözleşmenin tek taraflı feshedileceğinin, ödenen bedelin geri iadesinin aksi takdirde yasal yollara başvurulacağının keşide edilerek davalıya tebliğ edildiğini, bu ihtarnameye rağmen davalının sözleşme şartlarını yerine getirmediğini, ödenen 400.000,00 TL bedelden yalnızca 200.000,00 TL'lik kısmın iade edildiğini, iade edilmeyen bedelin tahsili için davalı aleyhine İzmir .... İcra Müdürlüğü'nün ... Esas sayılı dosyası üzerinden icra takibi başlatıldığını, davalı tarafından takibe süresinde itiraz edildiğini ve takibin durdurulmasına karar verildiğini, itirazın iptali istemi ile iş bu davanın açıldığını, davalının itirazının haksız ve kötü niyetli olduğunu, açıklanan nedenlerle davanın kabulü ile davalının itirazın iptaline ve takibin devamına, alacağın %20'sinden az olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesi talep ve dava edilmiştir. Dava dilekçesi davalıya tebliğ edilmiş, davalı vekili tarafından verilen yanıt dilekçesi ile, davacı ile davalı arasında makine yapımı konusunda anlaşıldığını, söz konusu anlaşmanın pandemi sürecinin en yoğun olarak yaşandığı dönemde yapıldığını, bu süreçte makinenin yapımına başlandığını, davacı ile anlaşılan şekilde makineyi yapmak için bazı parçaların ithal edilmek zorunda kalındığını, pandeminin en yoğun yaşandığı nisan ve mayıs aylarında ithalat ve gümrük işlemlerinin de sekteye uğradığını, bu nedenle gecikme yaşandığını, gecikmenin ardından makinenin davacı iş yerine teslim edildiğini ve kurulumun yapıldığını, davacının ek olarak isteklerde ve değişiklik taleplerinde bulunduğunu, bunun üzerine makinenin geri alınarak talep edilen değişikliklerin yapılmaya başlandığını, bu sürecin sonunda davacının öncesinde yaşanan gecikmeye müsamaha göstermesine rağmen daha sonra bu sürecin uzaması nedeniyle davalıya ödediği bedelin iadesini talep ettiğini, bu ihtardan sonra yapılan görüşmelerde söz konusu durumun davalının kabahatinden kaynaklanmadığı, cihazın teslime hazır olduğunun anlatıldığını, bu makinenin yapımı için de pek çok masraf yapıldığı ve makine alınmaz ise davalının da zarara uğrayacağı...