Türk Milleti Adına Yargılama Yapmaya ve Hüküm Vermeye Yetkili ... 5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR ESAS NO : 2019/690 Esas KARAR NO : 2023/409 HAKİM : ... ... KATİP : ... ... DAVACI : ... - ... ... VEKİLİ : Av. ... - .... DAVALI : ... - ... ... VEKİLİ : Av. ... -... DAVA : Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan), Menfi Tespit (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 04/12/2019 KARAR TARİHİ : 07/06/2023 GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİH : 15/06/2023 Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan), Menfi Tespit (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davalı vekili dava dilekçesinde özetle; ... ili... ilçesi ... Mahallesi ... ada, ... parselde kayıtlı arsa üzerinde ... Blok cam balkon işini dava dışı ... ile yapmak istediğini ancak ... Blok ... numaralı dairenin cam balkon işini yapmasının...
T.C. ... 5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Türk Milleti Adına Yargılama Yapmaya ve Hüküm Vermeye Yetkili ... 5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO : 2019/690 Esas KARAR NO : 2023/409
HAKİM : ... ... KATİP : ... ...
DAVACI : ... - ... ... VEKİLİ : Av. ... - .... DAVALI : ... - ... ... VEKİLİ : Av. ... -...
DAVA : Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan), Menfi Tespit (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 04/12/2019 KARAR TARİHİ : 07/06/2023 GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİH : 15/06/2023
Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan), Menfi Tespit (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davalı vekili dava dilekçesinde özetle; ... ili... ilçesi ... Mahallesi ... ada, ... parselde kayıtlı arsa üzerinde ... Blok cam balkon işini dava dışı ... ile yapmak istediğini ancak ... Blok ... numaralı dairenin cam balkon işini yapmasının akabinde anlaşamadığını, sonrasında cam balkon işini ...'e yaptırmak istediğini, ... tarafından ... Blok ...nolu dairelerin cam balkon işi yapılması neticesinde de yine anlaşılamadığını ve sözleşmenin feshedildiğini, daha sonra davalı ile ... Blok'ta ... ve ...'in yapmış olduğu daireler dışında kaları ... dairenin cam balkon işinin yapılması ile ilgili davalı ile 310.000000-TL karşılığında anlaştığını ve sözleşme imzaladığını, davalı ile yapılan sözleşme kapsamında davalının 07/05/2019 tarihinde işe başlayıp 15/08/2019 tarihinde cam balkon işini bitirip teslim etmeyi taahhüt ettiğini, davalı tarafından sözleşme imzalandıktan sonra işe başlanmış olduğunu ve iş bitirmeden 6 dairenin cam balkon işi yarım bıraktığını ve kalan ... dairenin cam balkonları hiç yapılmadığını, davacının ise anılan sözleşme kapsamında, 05/09/2019 tarihli 42.000,00-TL bedelli ... çek numaralı, 05/10/2019 - tarihli 42.000,00-TL bedelli ... çek numaralı, 05/11/2019 - tarihli 42.000,00-TL bedelli ... çek numaralı, 05/ 12/2019 tarihli 42.000,00-TL bedelli ...çek numaralı, 05/01/2020 tarihli 42.000,00-TL bedelli ... çek numaralı, 05/02/2020 tarihli 42.000,00-TL bedelli ...çek numaralı, 05/03/2020 tarihli 42.000,00TL bedelli ... çek numaralı çekleri sözleşme imzalanması ile davalıya verdiğini ve iş teslim tarihinden bir ay sonra 16.000,00-TL nakit ödeme yapmayı taahhüt ettiğini, dava tarihi itibariyle 05/09/2019 tarihli 42.000,00-TL bedelli ... çek numaralı, 05/10/2019 tarihli 42.000,00-TL bedelli ... çek numaralı, 05/11/2019 tarihli 42.000,00-TL bedelli ... çek numaralı çekleri ödemek zorunda kaldığını, bu nedenle 05/12/2019 tarihli 42.000,00-TL bedelli ...çek numaralı, 05/01/2020 tarihli 42.000,00-TL bedelli ... çek numaralı, 05/02/2020 - tarihli 42.000,00-TL bedelli ...çek numaralı, 05/03/2020 tarihli 42.000,00-TL bedelli ... çek numaralı çekler yönünden borçlu olmadığı yönündeki menfi tespit talebinin bulunduğunu, davalıya fazla ödenen ve davacının alacağına ilişkin şimdilik ....000,00-TL'nin işleyecek avans faizi ile birlikte tahsili, HMK 329. Madde kapsa...