ASIL DAVA : Alacak (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan), ASIL DAVA TARİHİ : 27/01/2022 BİRLEŞEN DAVA : Alacak (Cari Hesap Veya Ticari Kredi Sözleşmesi Kaynaklı) BİRLEŞEN DAVA TARİHİ : 19/04/2022 KARAR TARİHİ : 26/01/2023 Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan), Alacak (Cari Hesap Veya Ticari Kredi Sözleşmesi Kaynaklı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Asıl davada Davacı vekili dava dilekçesinde, : 30/04/2020 tarih ve 2020/... sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile; 2020/... İKN'li "... Malzemeden Mamul Körtapa, Bağlantı Parçası, ... Tip Bağlantı Parçası, Valf, ... Redüksiyon Ve Sayaç Rekoru Alımı (1.3. ve 6.Kısımlar)" işinin davalı ... ...-... Metal Bilumum Metal Ürünlerine ihale edildiğini, 01/06/2020 tarihli sözleşmeye istinaden aynı tarihte işe başlandığını, bahse konu iş kapsamında yüklenici...
T.C. İSTANBUL 16. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2022/67 Esas KARAR NO : 2023/34 ASIL DAVA : Alacak (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan), ASIL DAVA TARİHİ : 27/01/2022 BİRLEŞEN DAVA : Alacak (Cari Hesap Veya Ticari Kredi Sözleşmesi Kaynaklı) BİRLEŞEN DAVA TARİHİ : 19/04/2022 KARAR TARİHİ : 26/01/2023
Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan), Alacak (Cari Hesap Veya Ticari Kredi Sözleşmesi Kaynaklı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Asıl davada Davacı vekili dava dilekçesinde, : 30/04/2020 tarih ve 2020/... sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile; 2020/... İKN'li "... Malzemeden Mamul Körtapa, Bağlantı Parçası, ... Tip Bağlantı Parçası, Valf, ... Redüksiyon Ve Sayaç Rekoru Alımı (1.3. ve 6.Kısımlar)" işinin davalı ... ...-... Metal Bilumum Metal Ürünlerine ihale edildiğini, 01/06/2020 tarihli sözleşmeye istinaden aynı tarihte işe başlandığını, bahse konu iş kapsamında yüklenici ... ...-... Metal Bilumum Metal Ürünlerinin, sözleşme gereği müvekkiline taahhütte bulunduğu termin programına göre teslimde bulunması gerekmekte iken, 08/09/2020 tarih ve ... sayıda kayıtlı dilekçe ile üretici firmanın Covid-19 virüsü sebebiyle mevcutta çalışan 50 adet personelden 25 adedi için kısa çalışma ödeneği, ödenekten faydalanamayan 7 adet personeli için de nakdi ücret desteğinden yararlandırılmak üzere ... 'a başvuruda bulunduğunu ve faaliyetin geçici olarak, kısmen imkansız hale geldiğinden bahisle "50.000 adet Manşon Tip Bağlantı Parçası 1 1/4" malzemenin teslim günü olan 30/06/2020 tarihine 90 gün ek süre verilmesi ve diğer malzemeler için hazırlanmış olan sözleşme ekindeki malzeme termin programının da bu duruma göre revize edilmesini talep ettiğini, Hazine ve Maliye Bakanlığı-Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın 22/07/2020 tarihli ve E.384026 sayılı yazısında "1. Yüklenicilerin 120 gün ve daha az süre uzatımı talepleri ile ilgili olarak, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen şartları taşıyıp taşımadığı dikkate alınarak, Bakanlığımızın değerlendirilmesi alınmaksızın, söz konusu süre uzatım talepleri hakkında sözleşmeye taraf idarelerce karar verilecektir." ifadesi yer aldığından davalının müvekkiline yaptığı süre uzatım talebinin yerinde görüldüğünü, 15/09/2020 tarih ve 2020/374 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 90 gün süre uzatımı ve malzeme termin programının da bu duruma göre revize edilmesi onayı alındığını, süre uzatım ile ilgili bilgilerin Hazine ve Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'na gönderilmek üzere, 28/09/2020 tarih ve ... sayılı yazı ile İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gönderildiğini, davalıya talebi üzerine ek süre verilmesine ve bu ek süre nazara alınarak termin programı revize edilmesine karşın, 3.Kısım 1.Parti kapsamında 50.000 adet Manşon Tip Bağlantı Parçası 1 1/4, 6.Kısım 2. Parti kapsamında 5.000 adet Sayaç Rekoru 25 ve 1.000 adet Sayaç Rekoru 40, 1.Kısım 3.Parti ...