DAVA : İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 28/02/2023 KARAR TARİHİ : 13/03/2023 KARAR YAZIM TARİHİ : 13/03/2023 Mahkememize açılan İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; DAVA: Davacı vekili, dava dilekçesinde özetle, Muğla İli, Menteşe İlçesi, Kent Meydanı ve Katlı Otopark İkmal İnşaatı Yapım İşi, Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından... Yapı A.Ş.ne ihale edildiğini ve İdare ile 05.03.2021 tarihli Muğla İli Menteşe İlçesi Kent Meydanı ve Katlı Otopark İkmal İnşaatı Yapılması İşine Ait Sözleşme imzalandığını, müvekkili davacı uhdesinde bulunan yukarıda anılan iş kapsamında ...Asansör İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile 5 adet asansör imalatını; davacı müvekkili ile İdare arasında imzalanmış olan sözleşmeye, İdarenin belirlemiş olduğu projeye, teknik şartname ve mahal listesine...
T.C. ... 10. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
T.C. ... 10. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ TÜRK MİLLETİ ADINA GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO : 2023/146 Esas KARAR NO : 2023/170 HAKİM : ... ... KATİP : ... ...
DAVACI : ... ... VEKİLİ : Av. ... -... DAVALILAR : 1- ... -TCN: ... - .... 2- ... ... DAVA : İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 28/02/2023 KARAR TARİHİ : 13/03/2023 KARAR YAZIM TARİHİ : 13/03/2023
Mahkememize açılan İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; DAVA: Davacı vekili, dava dilekçesinde özetle, Muğla İli, Menteşe İlçesi, Kent Meydanı ve Katlı Otopark İkmal İnşaatı Yapım İşi, Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından... Yapı A.Ş.ne ihale edildiğini ve İdare ile 05.03.2021 tarihli Muğla İli Menteşe İlçesi Kent Meydanı ve Katlı Otopark İkmal İnşaatı Yapılması İşine Ait Sözleşme imzalandığını, müvekkili davacı uhdesinde bulunan yukarıda anılan iş kapsamında ...Asansör İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile 5 adet asansör imalatını; davacı müvekkili ile İdare arasında imzalanmış olan sözleşmeye, İdarenin belirlemiş olduğu projeye, teknik şartname ve mahal listesine ve ayrıca yürürlükteki Standart ve Genel Şartnamelere uygun şekilde, malzeme ve işçilik dahil anahtar teslim fiyatı 555.000,00 TL + KDV olarak yapılması işine ilişkin 27.08.2021 tarihli Protokol imzalandığını, davalı taşeron 27.08.2021 tarihli Protokolün Protokolün Süresi başlıklı 4. maddesinde belirlenen iş programına göre 28.10.2021 tarihinde iş teslimi yapılmak üzere malzeme sevkiyatlarının yapılması, ray-kapı montajına başlanması, makine montajına başlanması, elektrik bağlantılarına başlanması, kabin montajına başlanması planlandığı halde davalı taşeron üstlendiği edimi iş programına göre tam ve kusursuz şekilde yerine getirmediğini, bunun üzerine müvekkili davacı işveren tarafından keşide edilerek davalı taşerona ihtarname gönderildiği, davalı şirkete karşı gecikme cezası faturalarına ilişkin 268.062,86 TL ve 21.617,62 TL işlemiş faizi, fazla ödemeye ilişkin 17.680,00 TL, 1.300,68 TL ihtarname masrafı ve 918,01 TL ihtarname masrafı olmak üzere 309.579,17 TL takip çıktısı üzerinden 09.06.2022 tarihinde ... 16. İcra Müdürlüğü 2022/9982 E. sayılı ilamsız takip dosyası ile davalı taşeron ... Asansör ... Ltd. Şti. ve kefil ... (kefilin sorumluluğu 75.000,00 TL ile sınırlı olmak üzere) aleyhine ilamsız takip başlatıldığını, davalı taşeron ve kefil tarafından 20.06.2022 tarihinde ilamsız takip dosyasına karşı haksız ve yersiz olarak itiraz edildiğini ve takip icra müdürlüğü tarafından 20.06.2022 tarihinde durdurulduğunu, 27.08.2021 tarihli Protokol kapsamındaki yapım işine ilişkin davalı taşeron tarafından ... 6. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2023/13 E. sayılı dosyası ile bakiye iş bedeli alacağına ilişkin düzenlenen faturanın tahsili için başlatılan ilamsız icra takibine yapılan itiraza ilişkin itirazın iptali davası açıldığını, hukuki ve fiili bağlantı nedeniyle davanın işbu daha önce aç...