Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili Mahkememize verdiği 14/03/2022 tarihli dava dilekçesinde; davacı ...Mühendislik ...'nun, davalı idarenin İzmir İli 2. Kısım İlçelerinin Cadde, Sokak ve Bulvarlarında Kanal Bakım Onarım İnşaatı İşi'ne ait ihaleyi kazandığını, ardından idareyle 17.12.2021 tarihinde sözleşme imzaladığını, sözleşmenin imzalanmasından sonra davacı tarafından gerekli hazırlıkların yapılmaya başlandığını ancak ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz, döviz kurlarındaki ani dalgalanmalar ve Türk Lirası'nın ani ve aşırı değer kayıpları yaşaması nedeniyle davacının, malzeme tedarikinde sıkıntılar yaşadığını, piyasada malzeme bulamadığını, davalı idarenin, davacı tarafından gerekli hazırlıklar yapılmadığı iddiasıyla davacıya 12.01.2022 tarih ve ... sayılı "fesih...
T.C. İZMİR 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2022/193 KARAR NO : 2023/165
DAVA : Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 15/03/2022 KARAR TARİHİ : 09/03/2023
Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili Mahkememize verdiği 14/03/2022 tarihli dava dilekçesinde; davacı ...Mühendislik ...'nun, davalı idarenin İzmir İli 2. Kısım İlçelerinin Cadde, Sokak ve Bulvarlarında Kanal Bakım Onarım İnşaatı İşi'ne ait ihaleyi kazandığını, ardından idareyle 17.12.2021 tarihinde sözleşme imzaladığını, sözleşmenin imzalanmasından sonra davacı tarafından gerekli hazırlıkların yapılmaya başlandığını ancak ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz, döviz kurlarındaki ani dalgalanmalar ve Türk Lirası'nın ani ve aşırı değer kayıpları yaşaması nedeniyle davacının, malzeme tedarikinde sıkıntılar yaşadığını, piyasada malzeme bulamadığını, davalı idarenin, davacı tarafından gerekli hazırlıklar yapılmadığı iddiasıyla davacıya 12.01.2022 tarih ve ... sayılı "fesih ihtarnamesi" konulu bir yazı göndererek davacının 10 gün içerisinde gerekli hazırlıkları yapması ve çalışmalara başlamasını istediğini, davacının 24.01.2022 tarihli dilekçesi ile malzeme tedariki ve nakliye işlemlerinde sıkıntılar yaşanması nedeniyle gecikme yaşandığını, en kısa sürede sorunun çözülerek işe başlanacağını davalı idareye bildirdiğini, davalı idarenin, 03.02.2022 tarih ve .... sayılı yönetim kurulu kararıyla "İzmir İli 2. Kısım İlçelerinin Cadde, Sokak ve Bulvarlarında Kanal Bakım, Onarım İnşaatı" işinin 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu madde 20'de bulunan hükümlere istinaden sözleşmenin feshedilmesine, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatın gelir kaydedilmesine ve yüklenicinin bir yıl süreyle yasaklanmasına karar verdiğini, davalı idarenin yaptığı fesih işleminin yasaya aykırı olduğunu, davacı ile davalı idare arasında imzalanan sözleşmeye konu işin yapım süresinin 1 yıl olduğunu, sözleşmenin 17.12.2021 tarihinde imzalandığını, yer tesliminin ise 27.12.2021 tarihinde yapıldığını, yer tesliminin ardından davacının gerekli hazırlıklara başladığını ancak yılbaşından hemen sonra gelen ağır zamlar, ülkede yaşanan ekonomik kriz, malzeme temin edilememesi nedeniyle sıkıntılar yaşandığını, davacının piyasada malzeme bulamadığını, davacının buna rağmen gerekli hazırlıkları yapmak için çabalamaya devam ettiğini, bu engeller nedeniyle davacının gerekli hazırlıkları yapmakta zorlandığını, davacının yaşadığı bu sıkıntıların, mücbir sebep niteliğinde olup davacıdan kaynaklanmayan sebepler olduğunu, davalı idarece 27.12.2021 tarihinde yer teslimi yapılmasının ardından, idare personellerince çalışma alanında denetim yapıldığı iddia edilerek bir takım tutanaklar tutulduğunu, bu tutanakların 27.12.2021 ile 11.01.2022 tarihleri arasında tutulmuş gibi gösterilen, boşluk doldurulması suretiyle hazırlanmış matbu, birbirinin tamamen aynısı ve sadece tarihleri farklı olan tutanaklar ol...