DAVA : Tazminat (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 17/01/2018 KARAR TARİHİ : 10/02/2022 GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİH : 14/02/2022 Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkil şirket ile davalı şirket arasında çöp poşetlerinden dolayı 27/07/2015 tarihinde sözleşme imzalandığı, imzalanan sözleşme gereği sözleşme tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde çöp poşetlerinin müvekkil şirkete teslim etmek durumunda olduğu, müvekkil şirket parayı davalı şirkete taksitler halinde ödeme konusunda anlaşmış oldukları, davalı şirket sözleşmede belirtilen süre zarfında çöp poşetlerini hem geç teslim etmiş olduğu hem de parça parça teslimini yapmış olduğu, davalı şirketin yükümlülüğünü yerine getiremediği için müvekkil şirket yeniden başka...
T.C. GAZİANTEP 2 ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO : ... KARAR NO : ...
HAKİM : ... KATİP : ... ...
DAVACI :... - ... VEKİLLERİ :... ... DAVALI : ... - ... ... DAVA : Tazminat (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 17/01/2018 KARAR TARİHİ : 10/02/2022 GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİH : 14/02/2022 Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkil şirket ile davalı şirket arasında çöp poşetlerinden dolayı 27/07/2015 tarihinde sözleşme imzalandığı, imzalanan sözleşme gereği sözleşme tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde çöp poşetlerinin müvekkil şirkete teslim etmek durumunda olduğu, müvekkil şirket parayı davalı şirkete taksitler halinde ödeme konusunda anlaşmış oldukları, davalı şirket sözleşmede belirtilen süre zarfında çöp poşetlerini hem geç teslim etmiş olduğu hem de parça parça teslimini yapmış olduğu, davalı şirketin yükümlülüğünü yerine getiremediği için müvekkil şirket yeniden başka bir firmadan çöp poşeti temin etmek zorunda kalmış olup maddi anlamda zarara uğramış olduğu, davalı şirketin sonradan çöp poşetlerini temin etmiş olduğu ancak temin edilen çöp poşetlerinin katile ve standart şartların bulunmadığı, müvekkilin davalı şirket tarafından sonradan verilen poşetlerin kullanılamadığı ve halen müvekkil şirkete ait depoda kullanılmaz vaziyette durmakta olduğu, tüm bu nedenlerden dolayı müvekkil şirketin uğradığı zararın tazmini için fazlaya dair tüm talep ve dava haklarının saklı kalması kaydıyla 66.080,00 TL tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek faiz ile birlikte davalı şirketten alınarak müvekkiline ödenmesini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili cevap dilekçesi sunmadığı anlaşılmıştır. Dava Tazminat Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat Talebine İlişkindir. Dosya ticari defterlerin incelenmesi için bilirkişiye verildiği, bilirkişi 24/12/2021 tarihli hazırlanmış olduğu raporunda; davacı firmaya ait 2015-2016 yıllarına ait ticari defterlerin eksiksiz olarak ibraz edildiği ve defterlerin usulüne uygun olarak tutulduğu, davalı firmanın mahkemece verilen kesin süre içerisinde mahkemeye ticari defterlerini ibraz etmediğinden dolayı herhangi bir inceleme yapılamadığı, davacı ve davalı arasında bir sözleşmenin bulunduğu sözleşme konusu malzemelerin 63.720,00 - 4..900,00 iskonto sonrası 58.820,00 TL sözleşme bedeli olduğu, teslim süresi ise en geç 06/08/2015 tarihine kadar teslim edilmesi gerekirken 22/07/2015 tarihinde 400 koli, 28/07/2015 tarihinde 200 koli, 06/08/2015 tarihinde 150 koli, toplamı 750 koli, teslim tarihinden sonra 18/08/2015 tarihinde 500 koli, 20/08/2015 tarihinde 175 koli, 02/09/2015 tarihinde 550 koli, 17/09/2015 275 koli toplamı 1.500,00 koli davacıya teslim edildiği, sözleşmedeki mal teslimleri ve ödemelere ait kayıtların olduğu, davalı ile ilgili devreden herhangi bir alacak/ borç bakiyesinin görülmediği, davacının alacağı davalının ürünleri geç tes...