35

Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, Kamu İhale Kanununun teminatlara

ilişkin hükümleri uygulanır. Hüküm bulunmayan haller

Önceki Madde

Madde 34 — Hizmet sunucuları taahhütleri çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun

Tüm Maddeler

Sonraki Madde

Madde 36 — Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

İlgili Kararlar (5)

BOLGE_ADLI

2022/619 · 2024/527

Uygulanan Madde

2024-07-08 00:00:00

E. 2022/619 K. 2024/527

4735 sayılı Kanunun 27. maddesi ve 35. maddesi (Garanti ile İlgili Şartlar) kararın konusu olan garantiye ilişkin hak ve yükümlülükleri belirlemek için aktif olarak uygulanmıştır. Mevzuat hükümleri, yüklenicinin müdahale süresi, gecikme cezası ve garanti koşullarını düzenlemekte doğrudan kullanılmıştır.

BOLGE_ADLI

2017/273 · 2021/819

Uygulanan Madde

2021-12-15 00:00:00

E. 2017/273 K. 2021/819

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri sözleşmenin feshi, hakedişin hesaplanması ve tasfiye prosedürüne ilişkin olarak kararın temelini oluşturmaktadır. Mahkeme, söz konusu mevzuatın 47. maddesinin somut olaya uygulanması yoluyla yüklenicinin hakediş haklarını değerlendirmiştir.

BOLGE_ADLI

2016/239 · 2021/487

Uygulanan Madde

2021-07-14 00:00:00

E. 2016/239 K. 2021/487

4735 sayılı KİK mevzuatı, sözleşmenin fesih şartları ve diğer hususlarında doğrudan uygulanacak hükümler olarak karar metninde belirtilmektedir. Sözleşme maddeleri (3., 5., 12., 20., 21. maddeler) bu mevzuat çerçevesinde düzenlenmiş olup somut olaya uygulanmıştır.

BOLGE_ADLI

2019/748 · 2020/170

Uygulanan Madde

2020-02-19 00:00:00

E. 2019/748 K. 2020/170

Karar, 4735 sayılı Kanun'un 35. ve 36.2. maddelerini somut olaya uygulayarak yüklenicinin sorumluluğu ve ödeme yükümlülüğü hakkında hukuki sonuç çıkarmıştır. Mahkeme, bu maddeler uyarınca davacının davalılardan dönem bazında talep etme hakkının bulunduğuna karar vermiştir.

BOLGE_ADLI

2019/691 · 2020/120

Uygulanan Madde

2020-02-10 00:00:00

E. 2019/691 K. 2020/120

4735 sayılı Kanun'un 35. maddesi sözleşmede hüküm bulunmaması durumunda uygulanacak hukuki çerçeveyi belirlemek için kullanılmış, 36.2. maddesi ise yüklenicinin personel sorumluluğunu tespit etmek üzere doğrudan uygulanmıştır.