Yukarıda açık kimliği yazılı taraflar arasında görülen Tazminat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının mahkememizde yapılan yargılaması sonunda: GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:Davacı vekili mahkememize verdiği dava dilekçesinde özetle; davacı müvekkili şirket ile davalı şirket arasında ...Anonim Şirketi adına kayıtlı ...isimli 5 yıldızlı otelin Genel Mekanlar, elektrik, mekanik ve inşai tadilat işlerinin yapılması konusunda davacı şirketle arasında yapım işi sözleşmesi imzalandığını, bu sözleşme uyarınca müvekkili şirket adına kayıtlı otelin yenileme/ bakım çalışmalarının otel sezonunun açılmasına kadar anahtar teslim şeklinde tamamlanmasının kararlaştırıldığını, Yapım işi sözleşmesinin sözleşmenin sözleşme konusu başlıklı 3.maddesi uyarınca ; "...Hotel Genel Mekanlar, elektrik, mekanik ve inşai tadilat işlerinin yapımı işinin yüklenici tarafından iş bu sözleşme ve eklerine projelere işverenin...
T.C. ANTALYA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
DOSYA NO : 2022/576 Esas KARAR NO : 2022/566 DAVA : Tazminat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 02/09/2022 KARAR TARİHİ: 12/09/2022
Yukarıda açık kimliği yazılı taraflar arasında görülen Tazminat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının mahkememizde yapılan yargılaması sonunda: GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:Davacı vekili mahkememize verdiği dava dilekçesinde özetle; davacı müvekkili şirket ile davalı şirket arasında ...Anonim Şirketi adına kayıtlı ...isimli 5 yıldızlı otelin Genel Mekanlar, elektrik, mekanik ve inşai tadilat işlerinin yapılması konusunda davacı şirketle arasında yapım işi sözleşmesi imzalandığını, bu sözleşme uyarınca müvekkili şirket adına kayıtlı otelin yenileme/ bakım çalışmalarının otel sezonunun açılmasına kadar anahtar teslim şeklinde tamamlanmasının kararlaştırıldığını, Yapım işi sözleşmesinin sözleşmenin sözleşme konusu başlıklı 3.maddesi uyarınca ; "...Hotel Genel Mekanlar, elektrik, mekanik ve inşai tadilat işlerinin yapımı işinin yüklenici tarafından iş bu sözleşme ve eklerine projelere işverenin talimatına fen ve sanat kaidelerine uygun olarak sözleşme ve eklerinde açıklanan sabit birim fiyatlar ve esaslarda yapılmasıdır. " konusunda tarafların anlaştığını, taraflar arasında akdedilen yapım işi ana sözleşmesinde her ne kadar yapım işinin tamamlanacağı/ anahtar teslim tarihi net olarak belirtilmemiş olsa da, taraflar arasında görüşmeler/ mutabakatlar sonucu bu tadilatların 01.04.2021 tarihine kadar tamamlanıp teslim edileceği taraflarca kabul edildiğini, müvekkili şirket adına kayıtlı ...Otel içinde otelin açılış tarihi 01.04.2021 tarihi olarak belirlendiğini ve buna göre acentelerle rezervasyonlar yapıldığını, covid19 salgını nedeniyle kapanmalardan dolayı Otelin açılış tarihinin 24.04.2021 tarihine devamında da 24.05.2021 tarihine ertelendiğini, davalı/ yüklenici şirket tarafından söz konusu iş ve işlemler süresi içerisinde tamamlanmadığını, davalı tarafın yapım işi sözleşmesi gereği teslim etmesi gereken işi süresi içerisinde teslim etmediğinden otelin açılışının 01.07.2021 tarihinde yapılmak zorunda kaldığını, Otelin 01.07.2021 tarihinde açılmasına rağmen eksikliklerin Otel açılışı yapıldıktan sonra da tamamlanmaya devam edildiğini, ayrıca Antalya 2.Asliye Ticaret Mahkemesinin ...D.iş sayılı dosyasında buna ilişkin delillerinin bulunduğunu, iş bu dosyada geçen yazışmalarda yapım işinin Nisan ayının ilk haftasında tamamlanacağı ve müvekkil şirkete teslim edileceği taraflarca kararlaştırıldığını, ancak Nisan ayında yapım işinin teslim edilmemesi sebebiyle, davalı tarafça işin Mayıs ayına kadar bitirileceğinin müvekkil şirket yetkilisi ...' e bildirildiğini, müvekkili şirketin turizm acenteleriyle yaptıkları görüşmelerde Otelin Nisan ayında açılacağını beyan ettiğini ve bu tarihlere göre rezervasyon işlemlerine başladığını, ancak; davalı tarafça söz konusu yapım işinin süresinde, tam ve eksiksiz olarak teslim edilmemesi sebebiyle, Turizm acentesi firmalar aracılığıyla yapı...