... ... Hukuk Mahkemesi'nin 01/02/2022 tarih ve 2014/395 esas 2022/33 karar sayılı görevsizlik karar ile dosyanın, mahkememize gelmesi üzerine yukarıdaki esasımıza kaydı yapılarak tensiben dosyanın ele alınıp incelenmesi neticesinde, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : DAVA:Davacı vekilinin ... ... Hukuk Mahkemesine sunduğu dava dilekçesi ile; müvekkili kooperatifin arsa sahibi olduğunu, davalı kooperatif ile Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi imzalandığını, sözleşmeye göre işin süresinde bitirilmemesi nedeniyle kira ödeneceğinin kararlaştırıldığını ve davalı tarafın işi süresinde bitiremediğini, bu nedenle kiradan / cezai şarttan doğan alacaklarının tahsili amacıyla, ... ... İcra Müdürlüğünün 2012/6095 sayılı dosyası ile girişilen icra takibine davalının haksız itiraz ettiğini belirterek; itirazın iptaline , takibin devamına ve davalı aleyhinde icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini...
T.C. ... 12. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ T. C. A N K A R A ASLİYE 12. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ TÜRK MİLLETİ ADINA YARGILAMA YETKİSİNİ KULLANAN MAHKEMEMİZCE VERİLEN KARAR
ESAS NO : 2022/371 KARAR NO : 2022/420
BAŞKAN : ... ... ÜYE : ... ... ÜYE : ... ... KATİP : ... ...
DAVACI : ... - VEKİLİ : Av. ... - DAVALI : ... - ... VEKİLİ : Av. ... - ... İHBAR OLUNAN : ... -... DAVA : İtirazın İptali DAVA TARİHİ : 20/06/2013 KARAR TARİHİ : 27/05/2022 GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİH : 27/05/2022 ... ... Hukuk Mahkemesi'nin 01/02/2022 tarih ve 2014/395 esas 2022/33 karar sayılı görevsizlik karar ile dosyanın, mahkememize gelmesi üzerine yukarıdaki esasımıza kaydı yapılarak tensiben dosyanın ele alınıp incelenmesi neticesinde, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : DAVA:Davacı vekilinin ... ... Hukuk Mahkemesine sunduğu dava dilekçesi ile; müvekkili kooperatifin arsa sahibi olduğunu, davalı kooperatif ile Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi imzalandığını, sözleşmeye göre işin süresinde bitirilmemesi nedeniyle kira ödeneceğinin kararlaştırıldığını ve davalı tarafın işi süresinde bitiremediğini, bu nedenle kiradan / cezai şarttan doğan alacaklarının tahsili amacıyla, ... ... İcra Müdürlüğünün 2012/6095 sayılı dosyası ile girişilen icra takibine davalının haksız itiraz ettiğini belirterek; itirazın iptaline , takibin devamına ve davalı aleyhinde icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. CEVAP: Davalı kooperatif vekili cevap dilekçesi ile; öncelikle iş bölümü itirazında bulunarak davanın görev nedeniyle reddine, aksi halde ise işin gecikmesine davacının neden olduğundan, davanın reddine ve alt taşerona davanın ihbarına karar verilmesini belirterek davanın reddini talep etmiştir. DELİLLER, DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE: Dava, eser sözleşmesinden kaynaklı gecikme cezası alacağının tahsili istemi ile başlatılan ilamsız takipte itirazın iptali istemine ilişkindir. Davacının davasını, ... ... Hukuk Mahkemesinin 2012/505 esas sayılı dosyasında açması üzerine, Mahkemece 10/04/2013 tarih ve 2012/505 esas 2013/213 karar sayılı ilamıyla ; Mahkemelerinin görevsiz olduğu, görevli Mahkemenin ... Asliye Ticaret Mahkemeleri olduğu belirtilerek , görevsizlik kararı verildiği, kararın kesinleştiği ve dosyanın ... ... (Kapatılan) Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2013/189 esasına kaydedildiği, buraca da 10.10.2013 tarih ve 2013/266 karar sayılı ilam ile, Mahkemelerinin görevsiz, ... Asliye Hukuk Mahkemelerinin görevli olduğu belirtilerek, görevsizlik kararı verildiği, kararın kesinleşmesi üzerine, görevli mahkemenin tayini için dosyanın Yargıtay ... HD'ne gönderilmesi nedeniyle, yapılan inceleme neticesinde 16.05.2014 tarihli ve 2014/3965 esas 2014/7784 karar sayılı ilamı ile; uyuşmazlığın davacının ticari işletmesine ilişkin olmadığı, temelinde eser sözleşmesi bulunduğu ve genel hükümlere göre çözümlenecek itirazın iptali davası niteliğinde olduğu belirtilerek, davanın genel hükümler çerçevesinde Asliye Hukuk Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerektiğinden ba...