Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekilinin dava dilekçesinden özetle; müvekkili ile davalı şirket arasında ... tarihinde Boru Satım Sözleşmesi imzalandığını, sözleşme konusu boruların ... tarihine kadar 932.339,68 USD karşılığı davalı şirket tarafından müvekkilinin Kayseri fabrikasında hazır edileceğinin belirlendiğini, sözleşmenini birim fiyat esasına göre olduğunu, faturalandırmanın USD para birimi üzerinden yapılacağının ve birim fiyatlara KDV dahil edilmeyeceğinin belirlendiğini, teslimden kaynaklanan gecikmeler nedeniyle Ankara ...Noterliği aracılığıyla davalı şirkete ihtar gönderildiğini, müvekkilinin sözleşme gereğince belirlenen 9 adet çeki keşide ederek davalı şirkete verdiğini, boruların zamanında teslim edilmemesi nedeniyle teslim edilen çekler geri alınarak malların...
T.C. KAYSERİ 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas-Karar No: ... Esas - ... T.C. KAYSERİ TÜRK MİLLETİ ADINA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO : ... KARAR NO : ...
HAKİM : ... KATİP : ...
DAVACI : ... VEKİLİ : Av. ... DAVALI : ... VEKİLİ : Av. ... DAVA : Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : ... KARAR TARİHİ : ... KARAR YAZIM TARİHİ : 24/06/2022
Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekilinin dava dilekçesinden özetle; müvekkili ile davalı şirket arasında ... tarihinde Boru Satım Sözleşmesi imzalandığını, sözleşme konusu boruların ... tarihine kadar 932.339,68 USD karşılığı davalı şirket tarafından müvekkilinin Kayseri fabrikasında hazır edileceğinin belirlendiğini, sözleşmenini birim fiyat esasına göre olduğunu, faturalandırmanın USD para birimi üzerinden yapılacağının ve birim fiyatlara KDV dahil edilmeyeceğinin belirlendiğini, teslimden kaynaklanan gecikmeler nedeniyle Ankara ...Noterliği aracılığıyla davalı şirkete ihtar gönderildiğini, müvekkilinin sözleşme gereğince belirlenen 9 adet çeki keşide ederek davalı şirkete verdiğini, boruların zamanında teslim edilmemesi nedeniyle teslim edilen çekler geri alınarak malların tamamından sonra ödeme yapılmak üzere yeni vadeli çekler verildiğini, müvekkili şirket tarafından davalı şirkete sözleşme uyarınca belirlenen 930.776,72-USD olan bedelin ödendiğini, davalı şirketin 7.437,50 metre boru teslim ettiğini, teslim ettiği boru bedelinin 738.684,19 USD olduğunu, bu bedelin ödenen asıl miktardan düşüldüğünde 192.092,53 USD fazladan ödenen imalat bedeli alacağının bulunduğunu, müvekkili şirktin davalı şirketten olan alacağının şimdilik 1.000USD ' sinin temerrüt tarihinden itibaren faizi ile birlikte tahsilini talep ve dava etmiştir. Davalı tarafından cevap dilekçesi verilmediği görülmekle HMK 128.maddesi gereği bütün vakaları inkar etmiş sayılacağı anlaşılmıştır. Davanın devamı sırasında davacı vekili tarafından mahkememize sunulan ... tarihli dilekçeyle ... tarihli satış sözleşmesi ve sulh protokolü gereğince sulh olunduğu ve bu nedenle davadan feragat edildiğinin beyan edildiği, davalı vekili tarafından ise aynı gün sunulan dilekçeyle davacı tarafından davadan feragat edilmiş olması nedeniyle vekalet ücreti ile yargılama gideri taleplerinin olmadığı bildirilmiştir. Davacı vekilinin vekaletnamesinin incelenmesinde, davadan feragat etme yetkisinin bulunduğu görülmüştür. HMK'nun 307. maddesi gereğince feragat, davacının, talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesi olup HMK.nın 311 maddesi gereğince de feragat ve kabul, kesin hüküm gibi hukuki sonuç doğruran ve davayı sona erdiren taraf işlemlerinden olduğundan, davacı vekilinin feragat beyanı nazara alınarak davanın reddine karar verilmiş, HMK.nın 312 ve devamı maddeleri gereğince yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur. HÜKÜM: Yukarıda açıklanan ned...