Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının dosya üzerinden yapılan incelemesi sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Mülkiyeti ...ne ait olan Zeytinburnu ilçesi, Kazlıçeşme Mah. ... ada, ... parsel sayılı taşınmazda müvekkili İş Ortaklığı tarafından yapılmakta olan ... İnşaat Projesi inşaat işine ait A, E ve I bloklarının ince işleri projesine, ilgili birim fiyat tarifelerine göre yapılması işinin davalı ... A.Ş ile imzalanan 03/07/2017 tarihli Alt Yüklenici Sözleşmesi ve eki 11/10/2017 tarihli Zeyilname ile davalı şirkete taşere edildiğini, sözleşme uyarınca davalı şirketin işin teslim süresinden itibaren 180 gün takvim günü içinde teslim etmesi gerektiğini ancak işin belirlenen süre içinde bitmediği, yapılan imalatların neredeyse tamamının ayıplı olduğunu, davalı şirket tarafından eksik bırakılan...
T.C. İSTANBUL 21. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2022/216 Esas KARAR NO : 2022/269 DAVA : Alacak DAVA TARİHİ : 05/04/2022 KARAR TARİHİ : 07/04/2022
Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının dosya üzerinden yapılan incelemesi sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Mülkiyeti ...ne ait olan Zeytinburnu ilçesi, Kazlıçeşme Mah. ... ada, ... parsel sayılı taşınmazda müvekkili İş Ortaklığı tarafından yapılmakta olan ... İnşaat Projesi inşaat işine ait A, E ve I bloklarının ince işleri projesine, ilgili birim fiyat tarifelerine göre yapılması işinin davalı ... A.Ş ile imzalanan 03/07/2017 tarihli Alt Yüklenici Sözleşmesi ve eki 11/10/2017 tarihli Zeyilname ile davalı şirkete taşere edildiğini, sözleşme uyarınca davalı şirketin işin teslim süresinden itibaren 180 gün takvim günü içinde teslim etmesi gerektiğini ancak işin belirlenen süre içinde bitmediği, yapılan imalatların neredeyse tamamının ayıplı olduğunu, davalı şirket tarafından eksik bırakılan imalatların tamamlanması ve ayıplı imalatların düzeltilmesi işinin sözleşme hükümleri çerçevesinde, davalı şirketin nam ve hesabına müvekkili İş Ortaklığı tarafından yaptırıldığını, ... Sulh Hukuk Mahkemesinin 2019/... D. İş sayılı dosyasında hesaplanan maliyetin çok daha fazlası ile toplam 3.894,701,48 TL maliyet olduğunu, davalı tarafından ... İcra Müdürlüğünün 2020/... E. Sayılı ile başlatılan ilamsız icra takibine yaptıkları itiraz üzerine .... Asliye Ticaret Mahkemesinin 2021/... E. Sayılı dosyası ile itirazın iptali davası açıldığını, bu dosyada keşif icrası ile bilirkişi raporunun alınmasına karar verildiğini belirterek, fazlaya ilişkin her türlü dava ve talep haklarının saklı kalması kaydıyla 3.894.701,48 TL tutarındaki alacaklarının fesih tarihinden itibaren işleyecek ticari reeskont faizi ile birlikte tahsili ile dosyanın .... Asliye Ticaret Mahkemesinin 2021/... E. Sayılı dosyası ile birleştirilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. DELİLLER VE GEREKÇE: Dava; taşeronluk sözleşmesinden kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir. ... İnşaat Projesi inşaat işine ait A, E ve I bloklarının ince işleri projesine ilişkin dosyamız davalısı tarafından ... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2021/... E. Esas sayılı dosyasında aynı sözleşme ve işten kaynaklı alacak talepli icra takibine itirazın iptali davası açıldığı ve derdest olduğu anlaşılmıştır. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 166. maddesinde "Aynı yargı çevresinde yer alan, aynı düzey ve sıfattaki Hukuk Mahkemelerinde açılmış davalar, aralarında bağlantı bulunması durumunda davanın her aşamasında talep üzerine veya kendiliğinden ilk davanın açıldığı mahkemede birleştirilebilir. Birleştirme kararı 2. davanın açıldığı mahkemede verilir ve bu karar diğer mahkemeyi bağlar." düzenlemesi yer almaktadır. Mahkememizce ... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2021/... Esas sayılı dosyası UYAP üzerinden celp edilmiş, dosyanın incelenmesinde; dosyamız davalısı ... ...