E. 2017/419 K. 2018/248

T.C. ANTALYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2017/419 Esas KARAR NO : 2018/248 DAVA : Sözleşmenin İptali, Tapu İptali ve Tescil DAVA TARİHİ : 18/03/2003 BİRLEŞEN MAHKEMEMİZİN 2006/179 ESAS SAYILI DOSYASINDA; DAVA : Tapu İptali ve Tescil DAVA TARİHİ : 19/04/2006 KARAR TARİHİ : 30/03/2018

Mahkememizden verilen ... tarihli, .../... Esas, .../... karar sayılı kararın Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun ... tarihli, .../...-... Esas, .../... karar sayılı kararı ile bozulması üzerine, karar düzeltme talebi Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun ... tarihli, .../...-... Esas, .../... karar sayılı ilamı ile reddedilmiş olmakla, dosya mahkememizin yukarıdaki esasına kaydedilerek, yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili ... tarihli dava dilekçesini duruşmalarda da tekrarla özetle; müvekkili şirket ile davalı ... kooperatifi arasında Antalya ... Noterliğinin ... tarihli ve ... yevmiye numaralı kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığını, sözleşme gereğince kooperatifin yüklenici olarak davacıya ait ... Ada ... numaralı, ... Ada ... numaralı, ... Ada ... numaralı parsele binalar inşa edeceğini, inşa edilecek binaların %50sinin davacı şirkete, %50 sinin kooperatife ait olacağını, sözleşmenin 2.1.5. hükmü gereği inşaat ruhsatının alındığı ... tarihinden itibaren 40 ay içinde; yani ... tarihine kadar inşaatların bitirilerek iskan ruhsatı alınmış şekilde teslimi gerekirken, süresinde inşaatın bitirilememesi üzerine davacı ile kooperatif arasında düzenlenen ... tarihli Ek protokol ile binaların teslim tarihinin ... kesin teslim tarihi olarak kararlaştırıldığını; buna rağmen Antalya Ticaret Mahkemesinin .../... D.İş dosyasında alınan ... tarihli raporda belirlendiği üzere, davacı arsa sahibine ait olan binaların bir kısmına hiç başlanmadığı, bir kısmının da çok düşük seviyelerde olduğu, inşaatın 20 ay gibi bir sürede tamamlanabileceğini, kaldı ki bu tespit sonrasında da kooperatifçe çalışma yapılmadığını, inşaatın tespit ile belirlenen aynı seviyede durduğunu, davalı kooperatifin işi tamamlamadığı ve tamamlamayacağının ortaya çıkmasının karşısında, müvekkilinin akdi fesih edip verdiğini geri isteme hakkının doğduğunu, davalı kooperatifin bina inşaatlarının yapımını ... tarihli sözleşme ile davalılardan ... Yapı İnşaat Taahhüt ... Ltd. Şti.ne verdiğini, müvekkili şirket ile davalı kooperatif arasında bağımsız bölümlü yerlerin sözleşme hükümlerine göre paylaşımının yapıldığını; Paylaşıma göre davalı kooperatif hissesine düşen parsellerden ... Ada ... Numaralı parsel üzerindeki kat irtifakı kurulu ... adet bağımsız bölümdeki yerin tamamı davalı kooperatifin isteği doğrultusunda diğer davalılara devir ve temlik edilmiş olduğunu, halen ... numaralı bağımsız bölümün davalı ..., ... numaralı bağımsız bölümün davalı ..., ... numaralı bağımsız bölümlerin davalı ..., ... numaralı bağımsız bölümün davalı ..., ... numaralı bağımsız bölümün davalı ..., ... numaralı bağımsız bölümlerin davalı ..., ... numaralı bağımsız bölümün davalı ..., ... numaralı b...