Mahkememizde görülmekte olan Alacak davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; taraflar arasında 12/11/2010 tarihinde "İşçilik Taşeronları Sözleşmesi" imzalandığını, sözleşme uyarınca davalının Rusya'nın ...şehrinde alt müteahhit olarak rönevasyonunu üstlendiğini, ... Şirketine ait petrol rafinesi yapılarının temel altı fore kazık imalatı işlerinin... tarafından alt işveren olarak yapılmasının kararlaştırıldığını, ancak davalı şirketin davacının sözleşme kapsamında yaptığı bir kısım işler ile davacıya yaptırdığı sözleşme dışı işlerin bedelini ödemediği gibi davacı firmanın çalışmaya devam etmesini engelleyen durumlara sebep olmak suretiyle çalışılmayan günler için genel giderlerinin artmasına sebep olduğunu, taraflar arasında imzalanan ve davacının sözleşmede belirtilen rakamlara güvenerek ticari hesaplamalarını yaptığı...
T.C. İSTANBUL 10. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO : 2015/815 Esas KARAR NO : 2019/679
DAVA : Alacak DAVA TARİHİ: 03/08/2015 KARAR TARİHİ: 19/09/2019 Mahkememizde görülmekte olan Alacak davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; taraflar arasında 12/11/2010 tarihinde "İşçilik Taşeronları Sözleşmesi" imzalandığını, sözleşme uyarınca davalının Rusya'nın ...şehrinde alt müteahhit olarak rönevasyonunu üstlendiğini, ... Şirketine ait petrol rafinesi yapılarının temel altı fore kazık imalatı işlerinin... tarafından alt işveren olarak yapılmasının kararlaştırıldığını, ancak davalı şirketin davacının sözleşme kapsamında yaptığı bir kısım işler ile davacıya yaptırdığı sözleşme dışı işlerin bedelini ödemediği gibi davacı firmanın çalışmaya devam etmesini engelleyen durumlara sebep olmak suretiyle çalışılmayan günler için genel giderlerinin artmasına sebep olduğunu, taraflar arasında imzalanan ve davacının sözleşmede belirtilen rakamlara güvenerek ticari hesaplamalarını yaptığı sözleşmenin evsafında davalı işverence önceden bildirilmeden tek taraflı olarak değişiklik yapıldığını ve davacının tüm hesaplamalarının zarar gördüğünü, sözleşmenin 16.maddesine göre sözleşmedeki miktarın en fazla +/- %10 değişiklik gösterebileceği, bu oranın artması durumunda yeni birim fiyatın bilineceğinin kararlaştırılmasına rağmen bu maddenin uygulanmadığını, sözleşmenin 03/08/2011 tarihinde sona ermesinden sonra işveren tarafından talebi üzerine dava tarihine kadar halen çalışmalara devam edildiğini, sözleşmenin sona erdiği tarihten dava tarihine kadar 8 aylık sürede işverenin sözleşmedeki miktar kadar iş vermemesi nedeniyle kâr kaybı yaşandığını, anılan nedenlerle fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile şimdilik toplam 200.000,00 TL alacağın davalı şirketten tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. CEVAP: Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; taraflar arasındaki sözleşmenin götürü bedel olarak akdedildiğini, sözleşme konusu işin icrası aşamasında zeminin don olması sebebiyle boş foraj oluştuğu, sözleşmenin 4.maddesinde yer alan 12 kişilik teknik ekibin işin devamını koruyamadığı, en az 8 kişi olması gerekirken teknik ekibin zaman içinde 3 kişi ile çalıştığı, davacının teknik ekibinin maaşlarını ödeyememesi nedeniyle teknik ekibin maaşlarının davalı tarafından ödendiğini, sözleşmenin 9.maddesinde belirtilen kazık makinesinin davalı tarafından dava dışı ... Şirketinden satın alındığını, buna ilişkin 12/11/2010 tarihli satış protokolü düzenlendiğini, sözleşme gereği makinanın davacı tarafça temin edilmesi gereken tutarın yerine getirilmediğini, bu nedenle davacı lehine şarta bağlı bir düzenleme tesis edildiği ve düzenleme gereği 621.000 USD bedelindeki teminat çekinin alındığını, fakat çekin vadesi dolduğunda vasfını kaybettiğini, sözleşmeye göre teslim tarihi 26/03/2011 tarihi olduğunu, ancak teslimden 30 gün öncesinde işin %25'inin tamamlandığını, davacının kira bedeli talep ettiği makinen...