E. 2019/559 K. 2020/190

T.C. İSTANBUL 13. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO : 2019/559 Esas KARAR NO : 2020/190

DAVA : Sözleşmenin Uyarlanması DAVA TARİHİ : 27/08/2019 KARAR TARİHİ : 04/06/2020

Mahkememizde görülmekte olan Sözleşmenin Uyarlanması davasının dosya üzerinde yapılan incelenmesi sonunda, DAVA; Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davalı tarafça 2018/203381 ihale kayıt numarası ile ilan edilen ihalenin müvekkili şirket tarafından kazanıldığını, ihale sonucunda müvekkilli ile davalı arasında 28/06/2018 tarihli Ferah Mahallesi ... Yapımı İşi Sözleşmesi imzalandığını, sözleşmeye göre sözleşme konusu yerin en geç 08/07/2018 tarihine kadar müvekkili şirkete teslim edilmesi gerekmekte iken 29/06/2018 tarihinde müvekkili ile davalı arasında imzalanan tutanak ile "inşaat içerisinde idare tarafından yapılan iksa çalışmalarının devam etmesi nedeni ile işe başlanılamadığı" şeklindeki şerh ile sözleşme konusu yerin teslim edilmediğini, davalı tarafça yapılan iksa çalışmalarının tamamlanması üzerine sözleşme konusu yerin 03/04/2019 tarihinde müvekkili şirkete teslim edildiğini, davalı tarafın kendisinden kaynaklanan bu gecikmeden dolayı süre uzatımı verdiğini, Sözleşme konusu yerin müvekkili şirkete geç teslim edilmesi nedeni ile müvekkilin sözleşmenin imzalanması tarihinde verdiği tüm siparişleri iptal etmek zorunda kaldığını, sözleşmenin ifası için anlaştığı alt taşeronlarla yapılan sözleşmeleri feshettiğini, sözleşme konusu yerde yapılacak olan imalat ve imalat detaylarının tüm maliyetinin (malzeme , işçilik , taşeron sözleşme bedelleri ve diğer tüm giderler) sözleşmenin imzalandığı tarih ile fiili yer teslimi yapılan tarih arasında en az 5.000.000,00.TL tutarında arttığını, 12/04/2019 tarihli talep dilekçesi ile davalıdan fiyat farkı verilmesini talep ettiğini fakat müvekkilinin bu talebinin kabul edilmediğini beyanla taraflar arasında imzalanan 28/06/2018 tarihli Ferah Mahallesi ...İşi Sözleşmesinde kararlaştırılan götürü bedel sözleşme tutarının B.K 138 ve 480/2. maddeleri uyarınca 5.000.000,00TL miktarında artırılarak 25.240.000,00.TL olarak tespit ve uyarlanmasını talep etmiştir. CEVAP; Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; Davacı yan ile 2018/203381 ihale kayıt numaralı Ferah Mahallesi...yapım işi ... ve ...sayılı kanunlara göre anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle 23/05/2018 tarihinde ihale edildiğini, yaklaşık değerin 18.830.641,20-TL olarak hesaplandığını, ihale komisyonu tarafından sınır değerin 15.404.530,56-TL olarak hesaplandığını, imza altına alınan sözleşmeye göre işin bitim tarihinin 25/12/2018 olarak belirlendiğini, sözleşmenin 29/06/2019 tarihinde imza altına alındığını, iş yeri tesliminin 29/06/2018 tarihinde yapıldığını ancak alanda iksa çalışmalarının devam etmesi nedeniyle fiilen işe başlanamadığını, iksa çalışmalarının tamamlanmasıyla fiili işyeri teslim tutanağının 03/04/2019 tarihinde imzalandığını, yeni iş bitim tarihinin 30/12/2019 olarak belirlendiğini, bu süre zarfında yüklenici firmanın 03/05/2019 tarih ve 147...