Mahkememizin 2021/268 (eski 2017/220) Esas Sayılı Dosyasında DAVACI : ... (karar içeriğinde iş sahibi olarak anılacaktır.) VEKİLİ : Av. ... [elektronik tebliğ] DAVALI : ... (karar içeriğinde yüklenici olarak anılacaktır.) ... mersis nolu VEKİLİ : Av. ... [elektronik tebliğ] DAVA : Tazminat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 23/03/2017 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Birleşen Ankara 6. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2017/485 Esas Sayılı Dosyasında DAVACI : ... (karar içeriğinde yüklenici olarak anılacaktır.) ... mersis nolu VEKİLİ : Av. ... [elektronik tebliğ] DAVALI : ... (karar içeriğinde iş sahibi olarak anılacaktır.) VEKİLİ : Av. ... [elektronik tebliğ] DAVA : İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ :...
T.C. ANKARA 14. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ T.C. ANKARA TÜRK MİLLETİ ADINA 14. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR ESAS NO : 2021/268 KARAR NO : 2022/8
HAKİM : ... ... KATİP : ... ... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mahkememizin 2021/268 (eski 2017/220) Esas Sayılı Dosyasında DAVACI : ... (karar içeriğinde iş sahibi olarak anılacaktır.) VEKİLİ : Av. ... [elektronik tebliğ]
DAVALI : ... (karar içeriğinde yüklenici olarak anılacaktır.) ... mersis nolu VEKİLİ : Av. ... [elektronik tebliğ]
DAVA : Tazminat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 23/03/2017 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Birleşen Ankara 6. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2017/485 Esas Sayılı Dosyasında DAVACI : ... (karar içeriğinde yüklenici olarak anılacaktır.) ... mersis nolu VEKİLİ : Av. ... [elektronik tebliğ]
DAVALI : ... (karar içeriğinde iş sahibi olarak anılacaktır.) VEKİLİ : Av. ... [elektronik tebliğ]
DAVA : İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 17/07/2017 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KARAR TARİHİ : 11/01/2022 KARAR YAZIM TARİHİ : 14/01/2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mahkememize açılan davanın yapılan yargılaması sonucunda, dosya incelendi. GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ ; Mahkememizin 2021/268 (eski 2017/220) esas sayılı dosyasında, Davacı vekili ayrıntısı dava dilekçesinde yazılı olduğu üzere, taraflar arasında 20/05/2015 tarihinde... İş Merkezinin giriş ve lobi kısmındaki inşaat, elektrik, sıhhi tesisat, özel imalat ahşap, duvar kağıdı, aydınlatma, aksesuar ve bitki alım işlerinin yapımı hususunda sözleşme imzalandığını, davalı yüklenicinin 31/07/2015 tarihine kadar sözleşme konusu işleri bitirememesi halinde 30 günü geçmemek üzere geciken her gün için 250,00 TL gecikme cezası ödeyeceğinin kararlaştırıldığını, davacının işin bedeli olarak kararlaştırılan 220.500,00 TL'yi ödeme planına uygun şekilde ödediğini, ancak çeşitli uyarılara rağmen davalı yüklenicinin sözleşmede kararlaştırılan sürede sözleşmeye uygun şekilde imalatları tamamlamadığını, işin durumunun tespitine ilişkin olarak delil tespiti yaptırıldığını, tespit dosyasında sunulan raporda bedele ilişkin kısımları kabul etmediklerini belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile eksik ve ayıplı işler bedeli olarak 500,00 TL ile gecikme cezası olarak 7.500,00 TL'nin avans faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davacı vekili 06/062018 tarihli ıslah dilekçesi ile, eksik ve kusurlu işler bedeli olarak 22.871,96 TL ile gecikme tazminatı olarak 7.500,00 TL'nin 31/07/2015 tarihinden itibaren işleyecek avan...