DAVANIN KONUSU : Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan) İSTİNAF KARAR TARİHİ : 15/12/2022 G. KARAR YAZIM TARİHİ : 16/12/2022 İlk derece mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına yönelik davalı vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuş ve dosya istinaf incelemesi yapılmak üzere dairemize gönderilmiş olmakla 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 353. maddesi uyarınca dosya incelendi. TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacı ile davalı şirket arasında ... KV, ....-...-... (Yenileme) EİH'nin, ... KV ... 1-...2 EİH, 154 KV, ... 2-... 3 EİH'nin kamulaştırma haritaları ve planlarının hazırlanması işine ilişkin ... tarihinde sözleşme imzalandığını, yer teslimlerinin ...tarihinde yapıldığını, her iki işe ait sözleşmelerin gereği olarak, davalı tarafça hazırlanarak ilgili ... Müdürlüklerine havale edilmesi gereken Kamulaşlırma...
T.C. KONYA BAM ... HUKUK DAİRESİ
T.C. KONYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ... HUKUK DAİRESİ
DOSYA NO : ... KARAR NO : ...
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A İ S T İ N A F K A R A R I
BAŞKAN : ... (...) ÜYE : ... (...) ÜYE : ... (...) KATİP : ... (...)
İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : KONYA ... ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ TARİHİ : 20/01/2022 NUMARASI : ... Esas - ... Karar
DAVACI : ... VEKİLLERİ : Av. ... Av. ...
DAVALI : ... VEKİLLERİ : Av. ... Av. ...
DAVANIN KONUSU : Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan) İSTİNAF KARAR TARİHİ : 15/12/2022 G. KARAR YAZIM TARİHİ : 16/12/2022 İlk derece mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına yönelik davalı vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuş ve dosya istinaf incelemesi yapılmak üzere dairemize gönderilmiş olmakla 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 353. maddesi uyarınca dosya incelendi. TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacı ile davalı şirket arasında ... KV, ....-...-... (Yenileme) EİH'nin, ... KV ... 1-...2 EİH, 154 KV, ... 2-... 3 EİH'nin kamulaştırma haritaları ve planlarının hazırlanması işine ilişkin ... tarihinde sözleşme imzalandığını, yer teslimlerinin ...tarihinde yapıldığını, her iki işe ait sözleşmelerin gereği olarak, davalı tarafça hazırlanarak ilgili ... Müdürlüklerine havale edilmesi gereken Kamulaşlırma Projelerinin eksik ve yanlış hazırlandığını, buna mukabil davacı şirketin kontrol teşkilatınca projelerin düzeltilmesine dair davalı yetkililerine defalarca uyarılar yapılmasına projelerin düzeltmelerin yapılmadığını, bu süreç içerisinde onaylanan revizyon iş programlarına davalı tarafça uyulmadığı, işlerin tamamlanamadığı ve davalı tarafça ... tarihinde müvekkiline sunulan projelerde de giderilmesi gereken eksikliklerin giderilmeyip aynı projelerin değişiklik yapılmaksızın sunulduğu anlaşıldığından son kez projelerin davalı tarafa iade edilip sözleşme konusu işlerin 30 gün içerisinde tamamlanmasının istendiğini, aksi halde sözleşmelerin fesih işlemlerinin başlatılacağının ... tarih ve E. ... sayılı yazısı ile davalı tarafa bildirildiğini, eksikliklerin giderilmemesi üzerine ... tarihinde ihale makam oluru ile sözleşmelerinin feshedilerek feshin yükleniciye ... tarihli yazısı ile bildirildiğini ileri sürerek, yüklenicinin gecikmesi nedeniyle ... tarihli 154 kV ...-...-...(Yenileme) E.İ.Hattının Kamulaştırma Haritalarını ve Planlarının Hazırlanması konulu sözleşmeden doğan 6.790,13-TL gecikme cezası ile ve ... tarihli 154 kWV'lık ... 1 TM ... 2 TM EİH Yenileme, 154 kWV'lik ... 2 TM - ... 3 TM GİH Yenileme ve 154 kV'lik ... 2 TM, ... 3 TM E.İH'nina Kamulaştırma Haritaları ve Planlarının Hazırlanması konulu sözleşmeden doğan 17.755,20-TL gecikme cezasnın ve TEİAŞ'ın 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g maddesi uyarınca yapacağı mal ve hizmet alımlarında uygulanacak esas ve usullere dair Yönelmeliğin 73. Maddesi uyarınca fesih edilen sözleşmeler için Sözleşme Bedelinin binde 1,89 oranında tahakkuk eden 244,99-TL damga vergis...