TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; taraflar arasında tersane yeri teslim edilmesine dair sözleşme imzalandığını, davalı şirket... Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 23.02.2016 Tarihli Ticaret sicil gazetesi ilanına göre unvan ve nevi değişikliğine gitmiş olup davalının yeni unvanı ...A.Ş olduğunu, davalı tarafın, 24.06.2004 tarihli Gemi İnşaa ve Tersaneler Genel Müdürlüğü ile imzalanan sözleşme ve taahhütname, 29.09.2007 tarihli Ulaştırma Bakanlığı DLH Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan projeler ve 19.07.2007 tarihli Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan 49 yıllık kati kullanım hakkı sözleşmesi kapsamında İstanbul İli Tuzla İlçesi ... Mahallesi ... Adası mevkiinde Dalsan Tersane Limanı adlı projeyi başlattığını, bu projede oluşturulan tersane alanlarından ... numaralı parselin müvekkil ... AŞye tahsis edildiğini, projenin...
T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 7. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO: 2022/1823 KARAR NO: 2022/1462 T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A B Ö L G E A D L İ Y E M A H K E M E S İ K A R A R I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ: İSTANBUL ANADOLU 12. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ARA KARAR TARİHİ: 15/02/2022 NUMARASI: 2022/103 Esas (derdest) DAVANIN KONUSU: Mülkiyet (Tespit İstemli) KARAR TARİHİ: 09/06/2022 TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; taraflar arasında tersane yeri teslim edilmesine dair sözleşme imzalandığını, davalı şirket... Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 23.02.2016 Tarihli Ticaret sicil gazetesi ilanına göre unvan ve nevi değişikliğine gitmiş olup davalının yeni unvanı ...A.Ş olduğunu, davalı tarafın, 24.06.2004 tarihli Gemi İnşaa ve Tersaneler Genel Müdürlüğü ile imzalanan sözleşme ve taahhütname, 29.09.2007 tarihli Ulaştırma Bakanlığı DLH Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan projeler ve 19.07.2007 tarihli Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan 49 yıllık kati kullanım hakkı sözleşmesi kapsamında İstanbul İli Tuzla İlçesi ... Mahallesi ... Adası mevkiinde Dalsan Tersane Limanı adlı projeyi başlattığını, bu projede oluşturulan tersane alanlarından ... numaralı parselin müvekkil ... AŞye tahsis edildiğini, projenin aradan geçen uzun sürede çeşitli aksaklıklarla gecikmesi nedeniyle taraflar arasında farklı tarihlerde yapılan anlaşma ve taahhütlerin tümünün yerine geçerli olmak üzere 02.03.2015 tarihli Devir Sözleşmesi başlıklı akit imzalandığını, mezkur sözleşme ile ... numaralı parselin müvekkiline tahsis edildiği ve müvekkilinin ödeme dahil tüm yükümlülüklerini yerine getirdiği teyit edildiğini, hak devri veya şirket bölünmesi gibi yöntemlerde Milli Emlak ve diğer ilgili idarelerden gerekli izinlerin alınması suretiyle müvekkili ... AŞye yerin devir, teslim ve kullandırılmasının sağlanacağı hüküm altına alındığını, ancak ekonomik kriz, mendireğin güney kısmında açı değişikliği yapılması, hava muhalefeti, maliyet artışı gibi çeşitli nedenlerle yerin fiilen kullanımı ve müvekkile devri uzun süre gerçekleştirilemediğini, davalının, sözleşmeye uygun olarak yeri teslim etmekle mükellef olduğu halde müvekkiline ait parsel de dahil olmak üzere tüm tersane alanının üçüncü tarafa devrine yönelik süreç başlattığını, taraflar arasındaki sözleşme halen yürürlükte iken davalı taraf herhangi bir bildirimde de bulunmaksızın söz konusu tersane alanındaki haklarının tümünü (müvekkile ait ... numaralı parsel de dahil olmak üzere) şirket bölünmesi yoluyla ... AŞ adlı bir şirkete devretmek üzere işlemlere başladığını, davalı ve davalı ile şirket bölünme ve devralma işlemleri üzerinden ilişkiye giren dava dışı ... Ticaret Aş'ye müvekkilinirn söz konusu yerdeki hakları ve talepleri bildirilmiş ise de davalı akdi yükümlülüğünü yerine getirmediğini, kabul edilemez ve gerçek dışı bahaneler ileri sürdüğünü, müvekkil sözleşme edimlerini yerine getirmiş, davalının sözleşmedeki teslim edimini ifa etmesi önünde herhangi bir engel dah...