T.C. KONYA BAM 5. HUKUK DAİRESİ T.C. KONYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 5. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO : .../... KARAR NO : .../... T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A İ S T İ N A F K A R A R I BAŞKAN : ... (...) ÜYE : ... (...) ÜYE : ... (...) KATİP : ... (...) İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : KONYA ... ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ (Birleşen Konya ...Asl.Tic...../.. E - ../... K) TARİHİ : 14/10/2020 NUMARASI : ../.. Esas - ../... Karar ANA DAVADA; DAVACI : ... - ... ... VEKİLLERİ : Av. ... (İstinaf yoluna başvuran) . Av. ... [. DAVALI : ... SOĞUTMA İNŞ.MÜH.HİZM.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. .... VEKİLİ : Av. ... (İstinaf yoluna başvuran) .. BİRLEŞTİRİLEN KONYA .. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNİN ../.. ESAS - ../... KARAR SAYILI DAVASINDA; DAVACI : ... SOĞUTMA İNŞ MÜH.HİZM.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. .... VEKİLİ : Av. ... (İstinaf yoluna başvuran) .. DAVALI : ... - ... .. VEKİLLERİ : Av. ... (İstinaf yoluna...
T.C. KONYA BAM 5. HUKUK DAİRESİ T.C. KONYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 5. HUKUK DAİRESİ
DOSYA NO : .../... KARAR NO : .../...
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A İ S T İ N A F K A R A R I
BAŞKAN : ... (...) ÜYE : ... (...) ÜYE : ... (...) KATİP : ... (...)
İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : KONYA ... ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ (Birleşen Konya ...Asl.Tic...../.. E - ../... K) TARİHİ : 14/10/2020 NUMARASI : ../.. Esas - ../... Karar
ANA DAVADA; DAVACI : ... - ... ... VEKİLLERİ : Av. ... (İstinaf yoluna başvuran) . Av. ... [.
DAVALI : ... SOĞUTMA İNŞ.MÜH.HİZM.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. .... VEKİLİ : Av. ... (İstinaf yoluna başvuran) ..
BİRLEŞTİRİLEN KONYA .. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNİN ../.. ESAS - ../... KARAR SAYILI DAVASINDA; DAVACI : ... SOĞUTMA İNŞ MÜH.HİZM.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. .... VEKİLİ : Av. ... (İstinaf yoluna başvuran) ..
DAVALI : ... - ... .. VEKİLLERİ : Av. ... (İstinaf yoluna başvuran) . Av. ... . ANA DAVANIN KONUSU : Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) BİRLEŞEN DAVANIN KONUSU : İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan) İSTİNAF KARAR TARİHİ : 17/03/2021 G. KARAR YAZIM TARİHİ : 24/03/2021
İlk derece mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına yönelik ana dava davacısı birleşen dosya davalısı ... vekili ile ana dava davalısı birleşen dava davacısı.... Soğ.İnş.Müh.Hizm.San ve Tic.Ltd.Şti vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuş ve dosya istinaf incelemesi yapılmak üzere dairemize gönderilmiş olmakla 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 353. maddesi uyarınca dosya incelendi. GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ: ANA DAVA: TALEP: Davacı asıl yüklenici vekili ana dosyadaki dava dilekçesinde özetle; davacının asıl yüklenici sıfatıyla Selçuklu Belediyesinin muhtelif yerlerde yapacağı spor salonu ihalesini üstlendiğini, davalı alt yüklenici ile yaptıkları taşeronluk sözleşmesi gereği davalı şirketin inşaatların tüm mekanik tesisat işlerini fenni mesullük de dahil olmak üzere anahtar teslim olarak üstlendiğini, yapılan işlerin süresinde tamamlanmadığını, bunun üzerine davacının Konya .. Sulh Hukuk Mahkemesinin ../.. D.İş sayılı dosyası üzerinden delil tespiti yaptırdığını, tespit raporu ile sözleşmeye konu işlerin süresinde tamamlanmadığı ve halen eksik işlerin olduğunun belirlendiğini, sözleşmenin 6. maddesine göre iş süresinin 45 gün olduğu, bu sürenin davacının davalıya çek teslimi ile başlayacağı ve müvekkilinin 10/09/2013 tarihinde çekleri davalı şirket yetkilisi ...'a teslim ettiğini ve iş süresinin bu tarihte başladığını, delil tespitinden sonra 03/06/2014 tarihli noter ihtarnamesi ile eksik kalan işler bedeli ile birlikte inşaatın bitmesi gereken 25/10/2013 tarihinden itibaren işleyecek günlük 1.000,00 TL gecikme cezasının ödenmesinin davalıdan talep edildiğini, davalının 16/06/2014 tarihli cevabi noter ihtarnamesi ile eksik ve kusur olmadığını bildirdiğini, davalının 18/06/2014 tarihli diğer noter ihtarnamesi ile yaptığı işlerin eksiksiz ve kusursuz olması nedeniyle mekanik tesisatların den...