Taraflar arasında görülen davanın yerel mahkemece yapılan yargılaması sonucunda verilen hükme karşı davalı vekilince süresinde istinaf yoluna başvurulmuş olup, duruşmasız olarak dosya üzerinde yapılan inceleme ve istinaf talepleriyle sınırlı olarak yapılan değerlendirme sonunda; GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : Davacı vekili dilekçesinde, müvekkili şirket ile davalı şirket arasında 13/10/2014 tarihli satış sözleşmesi imzalandığını, bu satış sözleşmesi ile davalı şirketin davacı şirkete teknik detayları sözleşmede belirtilen 3.000 adet çadırı en geç 06/11/2014 tarihinde teslim etmeyi kabul ve taahhüt ettiğini, bu tarihe kadar teslimat yapılmaması halinde günlük 5.000,00-USD ceza ödeyeceğinin kararlaştırıldığı ancak 06/11/2014 tarihinde malın teslim edilemediğini ve müvekkilinin de her aldığı teslimattan "teslimdeki gecikmeden doğacak haklarımız saklıdır" ihtirazi kaydı ile 06/11/2014...
T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 15.HUKUK DAİRESİ DOSYA NO: 2017/1464 KARAR NO : 2019/548 TÜRK MİLLETİ ADINA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ: İSTANBUL 18. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ TARİHİ : 25/05/2017 NUMARASI : 2015/73 Esas, 2017/488 Karar, DAVANIN KONUSU: Cezai şart Alacağı KARAR TARİHİ : 02/05/2019 Taraflar arasında görülen davanın yerel mahkemece yapılan yargılaması sonucunda verilen hükme karşı davalı vekilince süresinde istinaf yoluna başvurulmuş olup, duruşmasız olarak dosya üzerinde yapılan inceleme ve istinaf talepleriyle sınırlı olarak yapılan değerlendirme sonunda; GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : Davacı vekili dilekçesinde, müvekkili şirket ile davalı şirket arasında 13/10/2014 tarihli satış sözleşmesi imzalandığını, bu satış sözleşmesi ile davalı şirketin davacı şirkete teknik detayları sözleşmede belirtilen 3.000 adet çadırı en geç 06/11/2014 tarihinde teslim etmeyi kabul ve taahhüt ettiğini, bu tarihe kadar teslimat yapılmaması halinde günlük 5.000,00-USD ceza ödeyeceğinin kararlaştırıldığı ancak 06/11/2014 tarihinde malın teslim edilemediğini ve müvekkilinin de her aldığı teslimattan "teslimdeki gecikmeden doğacak haklarımız saklıdır" ihtirazi kaydı ile 06/11/2014 tarihinden sonra peyderpey teslim edilen çadırları teslim aldığını, çadırların tüm eksikliklerinin davalı tarafından 10/12/2014 tarihinde tamamlanarak teslim edilebildiğini, bu nedenle davalı şirketin 34 günlük gecikmeden kaynaklanan toplam 170.000,00-USD cezai şartı ödemesi gerektiğini belirterek davalıdan tahsilini talep etmiştir.Davacı tarafın dava dilekçesinde belirttiği hususlar dava dilekçesine eklenen belge ve delillere göre doğru olduğu anlaşılmıştır.Davalı vekili cevap dilekçesinde, taraflar arasındaki sözleşmenin şartlarını yerine getirmeyerek temerrüde düşen ve geç ödemeye sebep olan davacı taraf olması sebebiyle davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.Yapılan yargılama sonunda, yerel mahkemece istinaf inclemesine konu kararda; Davacının davasının kısmen kabulü ile, 42.500 USD nin dava tarihi olan 26/12/2014 tarihinden itibaren 3095 Sayılı Kanunun 4/a maddesine göre, Devlet Bankalarının USD cinsinden açılmış bir yıl vadeli mevduat hesabına ödediği en yüksek faiz oranı uygulanmak suretiyle davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, davacının fazla talebinin reddine, " dair karar vermiştir.Yerel mahkeme kararına karşı davalı taraf istinaf kanun yoluna başvurmuştur. İstinaf incelemesine konu davada, dosya üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmış, bilirkişiden kök ve ek rapor alınmış ve bu raporlar yerel mahkemece hükme esas alınmıştır. Hükme esas alınan kök raporda belirtilen gerekçeler dosya kapsamına, taraflar arasında düzenlenen ve her iki tarafın kabulünde olan yazılı sözleşme hükümlerine uygundur. Yine hükme esas alınan ek raporda bilirkişi heyeti davalının öz varlığı ile cezai şartı ödemesi halinde davalının ekonomik mahvına sebep olabileceğinden uygun bir indirim yapılması belirtilmiştir.Yerel mahkeme hükmüne esas alınan b...