DAVANIN KONUSU: Menfi Tespit (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan) İSTİNAF KARAR TARİHİ:02/02/2022 İSTİNAF KARAR YAZIM TARİHİ: 03/02/2022 Kayseri 2. Asliye Ticaret Mahkemesi 'nin 21/10/2021 tarih ve 2020/634 Esas 2021/867 Karar sayılı ilamına karşı ,davacı vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine dosya dairemize gelmekle dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda; TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ: Davacı vekili dava dilekçesinde; davacı ile davalının yetkilisi bulunduğu ... Yapı Şirketi arasında Ankara İli ... İlçesi ... ... ada ... parsel 45 daire ... Projesi Yapı İşine ait 02/05/2017 tarihinde mekanik/tesisat işlerini işçilik taşeron sözleşmesi akdedildiğini, davacının yapım işine ait mekanik/tesisat işlerini idari ve teknik şartnamelere uygun işveren talimatlarına uygun şekilde yapma borcu altına girdiğini, işverenin ise 96.600,00-TL yapım işine toplamda...
T.C. KAYSERİ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 6. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2022/225 KARAR NO: 2022/217 T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A B Ö L G E A D L İ Y E M A H K E M E S İ K A R A R I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ: KAYSERİ 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ TARİHİ: 21/10/2021 ESAS NO: 2020/634 KARAR NO: 2021/867 DAVANIN KONUSU: Menfi Tespit (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan) İSTİNAF KARAR TARİHİ:02/02/2022 İSTİNAF KARAR YAZIM TARİHİ: 03/02/2022 Kayseri 2. Asliye Ticaret Mahkemesi 'nin 21/10/2021 tarih ve 2020/634 Esas 2021/867 Karar sayılı ilamına karşı ,davacı vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine dosya dairemize gelmekle dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda; TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ: Davacı vekili dava dilekçesinde; davacı ile davalının yetkilisi bulunduğu ... Yapı Şirketi arasında Ankara İli ... İlçesi ... ... ada ... parsel 45 daire ... Projesi Yapı İşine ait 02/05/2017 tarihinde mekanik/tesisat işlerini işçilik taşeron sözleşmesi akdedildiğini, davacının yapım işine ait mekanik/tesisat işlerini idari ve teknik şartnamelere uygun işveren talimatlarına uygun şekilde yapma borcu altına girdiğini, işverenin ise 96.600,00-TL yapım işine toplamda ücret ödeme borcu altına girdiğini, bu borcun aylık düzenlenen hakedişlerle her ay ödeme yapmayı üstlendiğini, bununla birlikte çalışanların SGK kayıtlarını yapmak taahhüdünde bulunduğunu, davacının taşeron sözleşmesine istinaden davalıya 23.000,00-TL'lik bono keşide ettiğini ve davalıya teslim ettiğini, davacının taahhüt ettiği gibi 02/05/2017 tarihinde yapım işine başlamasına rağmen ve kimlik bilgilerini de işverende olmasına rağmen herhangi bir SGK kaydı yapılmadığını, sözleşmeye aykırı tutum gösterdiğini, yapım işinin başlamasından aylar geçmesine rağmen taşeron kontrolünde çalışan 12 personelin SGK kayıtlarının yapılmadığını, davalının en başından beri haksız ve kötüniyetli tutum gösterdiğini, bildirimlere rağmen bu kayıtların yapılmadığını, bazı personelin giriş ve çıkışlar yapılarak eksik prim ödeme yapıldığını, davacının yaşananlara rağmen işyerinde çalıştığını ve yapımın tamamlanması hususunda üstlendiği tüm sorumluluğu yerine getirdiğini, düzensiz ödemeler yapıldığını, taşeronun işini işçilik hizmeti ile üstlendiğini, malzeme temini ve bu malzemelerin inşaat mahalline aktarımının tamamen işveren sorumluluğunda olduğunu, malzemelerin gelmesinde gecikmeler olduğunu, bu nedenle personelin işsiz kaldığını, işverenin malzeme temini yapamadığını, malzeme temini sağladıktan sonra işe devam edileceğini beyan ettiğini ancak akabinde teminat olarak verilen bonoyu Kayseri 4. İcra Müdürlüğünün ... Esas sayı dosyası ile kötü niyetli olarak takip başlattığını, bu nedenle takip dosyasına borçlu olmadığının tespitini, % 20 den az olmamak üzere kötü niyet tazminatına hükmedilmesi, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesini talep ve dava etmiştir. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ: İlk derece mahkemesi tarafından yapılan yargılama sonucunda "...Tüm dosya...