Mahkememizde görülmekte olan Alacak davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Asıl davada davacı vek...i dava d...ekçesinde özetle; müvekk...inin davalılarla ortak girişim olarak 21/04/2007 tarihli inşaat yapım sözleşmesi imzaladıklarını, bu sözleşmeye göre davalıların İzmir ...i, Buca ...çesi, ...Mahallesinde kayıtlı ...pafta, ... parselde yapılacak olan konutların kalan 7 tabliyesi ve bir katında betonu onaylanmış projelerine uygun olarak kaba inşaatların tamamlanması ve 142 konutun ince imalatlarının yapımı işini şartnameye uygun olarak taahhüt ettiklerini, taraflar arasında yapılan sözleşmeye göre bu işin 31/12/2008 tarihine kadar davalılar tarafından bitir...mesi gerektiğini ve bu sözleşmeni 9. maddesi kapsamında işin tesliminde gecikme olması halinde davalılarca günlük 1.000,00.- TL gecikme cezası ödeneceğinin kabul ed...diğini, davalıların işi zamanında...
T.C. İZMİR 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO : 2020/47 Esas KARAR NO : 2025/763 ASIL DAVA : Alacak ASIL DAVA TARİHİ : 15/09/2014 BİRLEŞEN İZMİR 10. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ 2012/268 E SAYILI DAVA DOSYASI BİRLEŞEN DAVA : Alacak BİRLEŞEN DAVA TARİHİ : 02/02/2011 KARAR TARİHİ : 09/09/2025 Mahkememizde görülmekte olan Alacak davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Asıl davada davacı vek...i dava d...ekçesinde özetle; müvekk...inin davalılarla ortak girişim olarak 21/04/2007 tarihli inşaat yapım sözleşmesi imzaladıklarını, bu sözleşmeye göre davalıların İzmir ...i, Buca ...çesi, ...Mahallesinde kayıtlı ...pafta, ... parselde yapılacak olan konutların kalan 7 tabliyesi ve bir katında betonu onaylanmış projelerine uygun olarak kaba inşaatların tamamlanması ve 142 konutun ince imalatlarının yapımı işini şartnameye uygun olarak taahhüt ettiklerini, taraflar arasında yapılan sözleşmeye göre bu işin 31/12/2008 tarihine kadar davalılar tarafından bitir...mesi gerektiğini ve bu sözleşmeni 9. maddesi kapsamında işin tesliminde gecikme olması halinde davalılarca günlük 1.000,00.- TL gecikme cezası ödeneceğinin kabul ed...diğini, davalıların işi zamanında bitirip teslim etmemesi üzerine 25/03/2009 tarihinde imzalanan ek protokolle KDV indiriminden yararlanab...meleri için 15/05/2009 tarihine kadar inşaatın bitir...mesi halinde davalıların cezai şarttan muaf olacaklarının belirlendiğini, ancak buna rağmen davalıların işi zamanında teslim etmediklerini, bu nedenlerle dairelerin metre karelerine göre %1 ve %8 olarak ödemesi gereken KDV 'nin daha yüksek oranda olan %18 üzerinden tahakkuk ettiğini ve böylece müvekk...inin işin davalılarca zamanında yerine getir...memiş olmasından dolayı 647.000,00.- TL KDV'ye ...işkin maddi zararı olduğunu, daha sonra 25/08/2009 tarihinde geçici kabulle işin eksikliklerinin belirlendiğini, daha sonraki 18/09/2009 tarihli geçici ek kabul tutanağıyla da eksikliklerin yeniden belirlendiğini ve halen devam ettiğini, inşaatların kesin kabulünün yapılamadığını, bunun üzerine müvekk...inin 21/04/2007 tarihli inşaat yapım sözleşmesinin feshine ...işkin İzmir.... Noterliği'ne ait 08/04/2010 tarih...Y nolu ihtarnamesiyle b...dirimde bulunduklarını, ancak süre ver...mesine rağmen herhangi bir netice alamadıklarını, bunun yanı sıra tüm bu eksikliklere rağmen kooperatif üyelerin bir kısmının evleri kullanmaya başladıklarını, ancak evlere geçip kullanılmaya başlandıktan sonra davalıların yaptığı imalatların bir kısmının ayıplı ve kusurlu olduğunun tespit ed...diğini, bu nedenlerle fazlaya ...işkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimd...ik sözleşmenin kend...erince haklı feshi nedeniyle az yukarıda belirt...en 647.000,00.- TL KDV zararı, sözleşmenin 9. maddesi hükmü gereğince işin zamanında teslim ed...memesinden doğan günlük 1.000,00.- TL cezai şartın ihtarname tarihine kadar olan kısmı için oluşan 463.000,00.- TL ve eksik iş karşılığı olarak 450.000,00.- TL ve ayıplı işlerin de mahkemenizce belirlenmesi sonucunda şimd....