Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Dava dilekçesinde özetle; müvekkili şirket ile davalı... arasında, 2021/76514 ihale no. Kapsamında "Parke ve Bordür Palet Alımı İşi "ne ilişkin olarak 03.03.2021 tarihli sözleşme imzalandığı, sözleşme gereğince,...A.Ş.'nin 01.03.2021 tarih ve... no.lu, 225.000,00 TL bedelli kesin teminat mektubunun davacı tarafından davalıya verildiği, sözleşmenin devamında, tarafların mutabakatı ile teminat mektubunun nakit bedel ile takas edilerek nakit teminata dönüştürüldüğü, sözleşmenin imzasından sonra tüm dünyayı ve ülkemizi öngörülemez biçimde etkileyen Covit - 19 Pandemisinde beklenmeyen yeni dalgalar başladığı, pandemi ile birlikte ülkemizde ve dünyada hammadde temini ve tedarik zincirinde aksaklıklar yaşandığı, girdi fiyatlarında ciddi artışlar meydana geldiği...
T.C. İZMİR 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO : 2022/786 KARAR NO : 2025/365 DAVA : Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 27/09/2022 KARAR TARİHİ : 18/04/2025 Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Dava dilekçesinde özetle; müvekkili şirket ile davalı... arasında, 2021/76514 ihale no. Kapsamında "Parke ve Bordür Palet Alımı İşi "ne ilişkin olarak 03.03.2021 tarihli sözleşme imzalandığı, sözleşme gereğince,...A.Ş.'nin 01.03.2021 tarih ve... no.lu, 225.000,00 TL bedelli kesin teminat mektubunun davacı tarafından davalıya verildiği, sözleşmenin devamında, tarafların mutabakatı ile teminat mektubunun nakit bedel ile takas edilerek nakit teminata dönüştürüldüğü, sözleşmenin imzasından sonra tüm dünyayı ve ülkemizi öngörülemez biçimde etkileyen Covit - 19 Pandemisinde beklenmeyen yeni dalgalar başladığı, pandemi ile birlikte ülkemizde ve dünyada hammadde temini ve tedarik zincirinde aksaklıklar yaşandığı, girdi fiyatlarında ciddi artışlar meydana geldiği ve bu problemlerin salgının etkisini kaybedemediği süre boyunca devam ettiği, bu şartlara rağmen müvekkili şirketin salgınının etkisinin azaltılmaya çalışılması amacıyla getirilen sosyal ve ekonomik hayata ilişkin tedbirler dâhilinde sözleşme yükümlülüklerini -bir kısım hak ediş bedellerini alamadığı halde- yerine getirmeye gayret gösterdiği, 26.04.2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararı ile 29.04.2021 17.05.2021 tarihlerini kapsayan tam kapanma tedbirinin açıklanması üzerine hareket edemez hale gelen ve edimlerini yerine getirmekte büyük zorluk yaşayan davacı şirketin, "MÜCBİR SEBEBE BAĞLI gerekçelerle ve de aşırı ifa güçlüğü nedeniyle, sözleşmeyi tasfiye etmek zorunda kaldığını" belirten ayrıntılı talep dilekçesini 07.05.2021 tarihinde davalıya sunduğu, davacının yazılı dilekçesine yazılı yanıt verilmemesi ve de o tarihe kadar teslim edilmiş bir kısım iş için yapılan hak edişlere göre kesilmiş fatura bedellerinin ödenmemiş olması nedeniyle, davacının bu kez de, " fatura bedellerinin ödenmesi ve kesin teminatın iadesi talepli" dilekçesini davalıya sunduğu Ancak bu dilekçesine de yanıt verilmediği, davalı... A.Ş.nin, dilekçesine cevap vermemesi ve işleme almamasının hukuka aykırı olduğu, dilekçelerine cevap vermeyip, hak ediş bedellerini ödememeye devam ederek müvekkili şirketin iş yapma imkânlarını daha da kısıtlayan Davalı... A.Ş.'nin 02.06.2021 tarih ve ... sayılı yazı ile müvekkil şirkete tebliğden itibaren 15 gün içinde edimlerin yerine getirilmesi kapsamında mal teslimi yapılması, aksi halde sözleşmenin feshedileceği ve teminatların irad kaydedileceği ayrıca gecikme cezası uygulanabileceği hususlarını ihtaren bildirdiği, işbu ihtarname müvekkili şirkete 01.07.2021 tarihinde tebliğ edildiği, ihtarın tebliği üzerine davacı tarafça davalıya sunulan 06.07.2021 tarihli dilekçe ile tekraren, "pandeminin beraberinde getirdiği ve devam etmekte olan ekonomik olumsuzluklar yanında ...