Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılamaları sonunda; TALEP: Davacı vekilinin mahkememize vermiş olduğu dilekçesinde özetle: "Müvekkil Şirket ile Davalı Yan arasında akdedilmiş bulunan ve bir örneği ekte sunulan 24/09/2022 tarihli "7757 Ada 1 Parsel ...Projesine ilişkin İnşaat Sözleşmesi" uyarınca Davalı Yan, "keşif listesinde bulunan tüm inşaat işlerini her türlü malzeme, işçilik, makine, ekipman vesair giderler dahil olmak üzere onaylı projelerine, detaylarına uygun olarak 24.01.2023 tarihine kadar tamamlayarak, teslim etmeyi" kabul, taahhüt etmiştir.Ancak, Davalı Yan, Müvekkil Şirketin yazılı ve sözlü tüm uyarılarına, Sözleşme konusu işin eksik, kusurlu, ayıplı ifa edildiği, süreye uygun çalışma yapılmadığı bildirilmesine rağmen, sözleşme konusu işi süresinde tamamlamamış, teslim etmemiştir. Bilakis, Davalı Yan, ......
T.C. İSTANBUL 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2025/695 Esas KARAR NO : 2025/770
DAVA : Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 19/09/2025 KARAR TARİHİ : 22/09/2025
Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılamaları sonunda; TALEP: Davacı vekilinin mahkememize vermiş olduğu dilekçesinde özetle: "Müvekkil Şirket ile Davalı Yan arasında akdedilmiş bulunan ve bir örneği ekte sunulan 24/09/2022 tarihli "7757 Ada 1 Parsel ...Projesine ilişkin İnşaat Sözleşmesi" uyarınca Davalı Yan, "keşif listesinde bulunan tüm inşaat işlerini her türlü malzeme, işçilik, makine, ekipman vesair giderler dahil olmak üzere onaylı projelerine, detaylarına uygun olarak 24.01.2023 tarihine kadar tamamlayarak, teslim etmeyi" kabul, taahhüt etmiştir.Ancak, Davalı Yan, Müvekkil Şirketin yazılı ve sözlü tüm uyarılarına, Sözleşme konusu işin eksik, kusurlu, ayıplı ifa edildiği, süreye uygun çalışma yapılmadığı bildirilmesine rağmen, sözleşme konusu işi süresinde tamamlamamış, teslim etmemiştir. Bilakis, Davalı Yan, ... tarihinde ... 18. Noterliği'nden ... yevmiye numarası ile düzenlenmiş ihtar ile yaşanan gecikmelerden Müvekkil Şirketin kusuru olduğundan bahsederek sorumluluktan kurtulmaya çalışılmıştır. Bunun üzerine, Müvekkil Şirket tarafından, Davalı Yanın mesnetsiz iddialarına karşı, ekte örneği sunulan ... tarihinde ... 53. Noterliğinden ... yevmiye numaralı İhtarname gönderilmiş, Davalı Yan ihtarnamesine cevap verilmiş, ayrıca Davalı Yanın sözleşmeye aykırı, eksik, ayıplı, kusurlu imalatları bildirilmiştir. Müvekkil şirket 19/06/2023 ve 11/07/2023 tarihlerinde inşaat sahasını kontrol etmek suretiyle tespitini sağladığı eksiklikleri davalı şirkete sunmuş ancak ilerleme kat edilemediğini fark edince bu eksiklikleri son bir kez de ihtar yoluyla bildirmiştir. Ekte sunduğumuz ihtarımızda da görüleceği üzere tespit edilebilen eksiklikler detaylı şekilde yazılmış ve Davalı Yana sözleşmeden kaynaklı yükümlülükleri bir kez daha hatırlatılmıştır. Müvekkil Şirket tarafından, Davalı Yana, sözleşmenin akdedilmesinden hemen iki gün sonra 26.09.2022 tarihinde 5.500.000,00-TL Avans ödemesi yapılmıştır. Keza, Davalı Yanın, edimlerini süresinde, tam, eksiksiz, kusursuz ve ayıpsız olarak yerine getirmemesine rağmen bir an önce işin tamamlanmasın temin edebilmek için son derece iyiniyetli olarak yasal haklar saklı kalmak kaydıyla 26.01.2023 tarihinde 3.000.000,00-TL ve 15.02.2023 tarihinde ise 2.000.000,00-TL ödenmiştir. Ancak, Davalı Yan, Müvekkil Şirketin son derece iyiniyetli yaklaşımına rağmen, Sözleşme konusu işi süresinde, tam, eksiksiz, kusursuz ve ayıpsız şekilde ifa, tamamlama ve teslim niyetinde olmamış, ... 22. Sulh Hukuk Mahkemesinin ... D. İş sayılı dosyasına sunulan uydu görüntülerinden de görüldüğü üzere, henüz hafriyat işlerini dahi tamamlamamıştır. Bilakis, Davalı Yan tarafından Müvekkil Şirkete gönderilen ... 18. Noterliği'nin... tarihli ve ... yevmiye numaralı ihtarnamesi ile sözleşmenin feshedil...