DAVA : İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : *** KARAR TARİHİ : *** KARAR YAZIM TARİHİ : *** Mahkememize açılan İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılaması sonucunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA : Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; " davalı borçlu hakkında Kayseri Genel İcra Dairesi ... Esas sayılı dosya ile 125.000,00 TL alacak için davalının haksız itirazı ile durdurulduğunu, davacı ... ile davalı ... Mühendislik firmasının Uğurevler Mahallesinde yaptığı A ve B Blok inşaatların dolap, vestiyer kapı imalatı montajı için 28.05.2021 tarihli protokol yapıldığı, iş bu eser sözleşmenin 4. Maddesinde işin süresinin 15.09.2021 tarih olarak belirlense de "Aslolan işin normal seyrine uygun ve inşaattaki genel iş programına uygun olarak yapılacaktır denildiğini belirterek işin normal süresinde teslim edildiğini, Kayseri 13....
T.C. KAYSERİ 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ T.C. KAYSERİ 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ TÜRK MİLLETİ ADINA GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO : *** KARAR NO : ***
HAKİM : ... ... KATİP : ... ...
DAVACI : ... - ... VEKİLİ : Av. ... - [16881-88866-78564] UETS DAVALI : ... - ... ... VEKİLİ : Av. ... - [16519-15355-78794] UETS DAVA : İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : *** KARAR TARİHİ : *** KARAR YAZIM TARİHİ : ***
Mahkememize açılan İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılaması sonucunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA : Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; " davalı borçlu hakkında Kayseri Genel İcra Dairesi ... Esas sayılı dosya ile 125.000,00 TL alacak için davalının haksız itirazı ile durdurulduğunu, davacı ... ile davalı ... Mühendislik firmasının Uğurevler Mahallesinde yaptığı A ve B Blok inşaatların dolap, vestiyer kapı imalatı montajı için 28.05.2021 tarihli protokol yapıldığı, iş bu eser sözleşmenin 4. Maddesinde işin süresinin 15.09.2021 tarih olarak belirlense de "Aslolan işin normal seyrine uygun ve inşaattaki genel iş programına uygun olarak yapılacaktır denildiğini belirterek işin normal süresinde teslim edildiğini, Kayseri 13. Noterliğinin 11.04.2022 tarih ve ... yevmiye numaralı ihtamamesi ile davalı ... İnşaat firmasına ihtar keşide ederek malzeme dahil işi bitirdiğini teslim ettiğini ve tapuda tescil işlemlerinin yapılmasını ihtar ettiği, bu ihtara davalı şirket tarafından herhangi bir itiraz yapılmadığı, yine 28.04.2022 tarihli 245.007,31-TL bedelli fatura ve 23.06.2022 tarihli ve 199,415,52 TL bedelli fatura ve 26.07.2022 tarihli 398.831,04 TL bedelli fatura davalı müteahhit firmaya teslim edildiği kayıtlarına itirazsız işlendiğini, müvekkilinin dava dışı olduğu Kayseri 8. Asliye Hukuk Mahkemesi ... E. Sayılı dosyasında davalı şirket aleyhine davaya konu taşınmazdan dolayı tapu iptal ve tescil davası açıldığı, davalı şirket bu davayı davacı müvekkiline ihbar dahi ettirmediği, müvekkilinin davadan haberdar olduktan sonra davaya asli müdahil sıfatıyla dahil olduğunu, dosyanın ise hala derdest olduğunu, taraflar arasında yapılan sözleşmede yazılı 125.000,00 TL bedelin ödenmediği gibi dairenin de verilmediğini ve ayrıca yapılan ek imalat ve iş bedellerinin de ödenmediğini, davalı firmanın binasında bir çok dairenin satılığa çıkarıldığı, bazılarında ise oturmaların başladığı, bazılarının ise kiraya verildiğini, dolayısıyla davalı firmanın tamamen kötü niyetli hareket ettiği, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla; davalı borçlunun itirazının iptaline, takip konusu alacağın asgari %20'sinden az olmamak üzere inkar tazminatının davalı borçludan alınarak davacı alacaklı şirkete ödenmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini " talep ve dava etmiştir. CEVAP : Davalı vekili dosyaya sunduğu cevap dilekçesinde özetle;"Müvekkili ... Limited Şirketinin davacı ... Limited Şirketine sözleşme gereğince hiçbir borcunun olmadığını, aksine sö...