Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: İDDİA VE SAVUNMA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle: müvekkil firma ile davalı taraf arasında, ... .../... adresinde yapılacak inşaat için 22.07.2019 tarihli taşeronluk sözleşmesi 24.07.2020 tarihli ise taşeronluk tadil sözleşmesi düzenlendiğini, bu sözleşmelerin ilgili maddelerinde işin bitim süresi 6 ay olarak belirlenmiş olup gecikme yaşanan her ay için aylık 150.000,00 TL ve yüklenicinin işi terk etmesi halinde 200.000,00 TL cezai şart ödeyeceği kararlaştırıldığını, davalı tarafın sözleşmenin kendisine yüklediği taşeronluk edimlerini yerine getirmemiş olup sözleşme konusu inşaatları tamamlanmadığını, buna karşın davalı tarafın ... 10. Noterliğinin 07/04/2021 tarih ve yevmiye numaralı ihtarnamesiyle, kendisinin üzerinde düşen tüm edimleri yerine...
TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. BURSA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO : 2024/... KARAR NO : 2024/
HAKİM : KATİP :
DAVACI : ... YAPI MİMARLIK İNŞAAT TAAHHÜT KUYUMCULUK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - VEKİLİ : Av. DAVALI : ... -
DAVA : Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 29/03/2024 KARAR TARİHİ : 02/04/2024 KARAR YAZIM TARİHİ : 03/04/2024
Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: İDDİA VE SAVUNMA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle: müvekkil firma ile davalı taraf arasında, ... .../... adresinde yapılacak inşaat için 22.07.2019 tarihli taşeronluk sözleşmesi 24.07.2020 tarihli ise taşeronluk tadil sözleşmesi düzenlendiğini, bu sözleşmelerin ilgili maddelerinde işin bitim süresi 6 ay olarak belirlenmiş olup gecikme yaşanan her ay için aylık 150.000,00 TL ve yüklenicinin işi terk etmesi halinde 200.000,00 TL cezai şart ödeyeceği kararlaştırıldığını, davalı tarafın sözleşmenin kendisine yüklediği taşeronluk edimlerini yerine getirmemiş olup sözleşme konusu inşaatları tamamlanmadığını, buna karşın davalı tarafın ... 10. Noterliğinin 07/04/2021 tarih ve yevmiye numaralı ihtarnamesiyle, kendisinin üzerinde düşen tüm edimleri yerine getirerek işi eksiksiz ve ayıpsız teslim ettiğini ileri sürdüğünü, karşı tarafın zikredilen ihtarnamede yer alan asılsız iddialara dayanarak ... 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2021/... Esas sayılı dosyası kapsamında görülmekte olan alacak davasını açtıklarını, müvekkil karşı tarafın alacak iddiasının asılsız olmasına rağmen anlaşma ve uzlaşma anlayışıyla ve iyiniyetli hareket ettiyse de bu durum karşılıksız kaldığını, bu durumun halen devam ettiğini ve ek dava açma haklarının bulunduğunu, bu nedenlerle fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla davanın kabulü ile 22/07/2019 ve 24/07/2020 tarihli sözleşmelere aykırılık nedeniyle 500.000,00 TL cezai şartın temerrüt tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, ... 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2021/... Esas sayılı dosyasıyla huzurdaki davanın birleştirilmesi hususunun değerlendirilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafın üzerine yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. KANITLAR: Dava dilekçesi ve ekleri. KANITLARIN DEĞERLENDİRMESİ VE HUKUKİ NİTELENDİRME : Dava, alacak istemi üzerine açılan ... 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2021/... E. Sayılı dosyası ile birleştirme talepli açılan alacak davasıdır. Bilindiği üzere, davaların birleştirilmesi başlıklı 6100 sayılı HMK.nun 166. Maddesi gereğince " (1) Aynı yargı çevresinde yer alan aynı düzey ve sıfattaki hukuk mahkemelerinde açılmış davalar, aralarında bağlantı bulunması durumunda, davanın her aşamasında, talep üzerine veya kendiliğinden ilk davanın açıldığı mahkemede birleştirilebilir. Birleştirme kararı, ikinci davanın açıldığı mahkemece verilir ve bu karar, diğer mahkemeyi bağlar. (2) Davalar...