{}Davacı taraf vekilinin davalı taraf aleyhine açtığı işbu dava mahkememizin ... Esas sırasına kaydedilmekle, mahkememizce yapılan aleni/açık yargılama sonunda; -{HEYETİMİZCE GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:}- {}DAVACI TARAFIN İDDİASI: DAVACI TARAF VEKİLİ DAVA DİLEKÇESİ İLE ÖZETLE; müvekkili şirket ile davalı şirket arasında 22/03/2023 tarihinde ... 6+4+2 tip vinç karşılığında 3.200.000,00 TL+ KDV ödenmesine yönelik, 14/04/2023 tarihinde ...+2 tip vinç karşılığında 2.000.000,00 TL+KDV ödenmesine yönelik sözleşmeler akdedildiğini, taraflar arasında yapılan 22/03/2023 tarihli sözleşmede teslim tarihinin 10/08/2023 olarak, 14/04/2023 tarihli sözleşmede teslim tarihinin 30/08/2023 olarak kararlaştırıldığını, ancak davalı şirket tarafından belirtilen tarihlerde işin teslim edilmediği gibi haksız ve hukuka aykırı olarak sözleşmede kararlaştırılanın üzerine fahiş bir ek bedel talep edildiğini, davalı...
T.C. KONYA . ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ -{YÜCE TÜRK MİLLETİ ADINA KARAR}- T.C. KONYA . ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO : KARAR NO: BAŞKAN : ... ... ÜYE : ... ... ÜYE : ... ... KATİP : ... ... DAVACI : ... - ... VEKİLİ : DAVALI : VEKİLİ : DAVA : Alacak (Satım Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : KARAR TARİHİ : GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİH : {}Davacı taraf vekilinin davalı taraf aleyhine açtığı işbu dava mahkememizin ... Esas sırasına kaydedilmekle, mahkememizce yapılan aleni/açık yargılama sonunda; -{HEYETİMİZCE GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:}- {}DAVACI TARAFIN İDDİASI: DAVACI TARAF VEKİLİ DAVA DİLEKÇESİ İLE ÖZETLE; müvekkili şirket ile davalı şirket arasında 22/03/2023 tarihinde ... 6+4+2 tip vinç karşılığında 3.200.000,00 TL+ KDV ödenmesine yönelik, 14/04/2023 tarihinde ...+2 tip vinç karşılığında 2.000.000,00 TL+KDV ödenmesine yönelik sözleşmeler akdedildiğini, taraflar arasında yapılan 22/03/2023 tarihli sözleşmede teslim tarihinin 10/08/2023 olarak, 14/04/2023 tarihli sözleşmede teslim tarihinin 30/08/2023 olarak kararlaştırıldığını, ancak davalı şirket tarafından belirtilen tarihlerde işin teslim edilmediği gibi haksız ve hukuka aykırı olarak sözleşmede kararlaştırılanın üzerine fahiş bir ek bedel talep edildiğini, davalı şirketin talebi üzerine müvekkili tarafından 500.000,00 TL nakit, 1.540.000,00 TL si ise 8 adet çek karşılığı olmak üzere toplam 2.040.000,00 TL ödeme yapıldığını, ancak davalı şirket tarafından teslim tarihinde müvekkiline işin teslim edilmediğini, vinçlerin tesliminin sağlanmaması üzerine müvekkili şirket tarafından Antalya . Noterliğinin ... yevmiye numaralı 03/11/2023 tarihli ihtarnamesinin davalı şirkete gönderildiğini, ihtara rağmen davalının borcun ifasından kaçındığını, vinçlerin tesliminin sağlanmadığını, müvekkili şirketin teslim gerçekleşmediği için mağdur olduğunu, vinçler teslim edilmediği için zarara uğradığını ve gün geçtikçe zararının arttığını, müvekkilinin vinçleri taşımak için kamyon satın aldığını, ancak teslim gerçekleşmediği için bu yönden de zarara uğradığını, kamyonun maliyetinin yaklaşık 1.000.000,00 TL olduğunu, sözleşmede ön görülen tarihte vincin tesliminin sağlanamadığı için cezai şart ödemesinin de müvekkili şirkete yapılması gerektiğini, davalı şirketin borcun ifasından kaçınmasından dolayı 04/12/2023 tarihinde, taraflar arasında akdedilen 23/03/2023 tarihli ... 6+4+2 tip vinç sözleşmesinin tarafların karışlıklı anlaşması ile feshedildiğini, ayrıca yine 04/12/2023 tarihinde taraflar arasında ek sözleşme yapılarak 14/04/2023 tarihli ...+2 tip vinç sözleşmesinin teslim tarihinin 15/03/2024 olarak uzatılması konusunda anlaştıklarını, bunun dışında yine ek sözleşme ile müvekkili şirket tarafından sözleşmede belirlenen bedele ek olarak 500.000,00 TL ilave bedel ödeneceğinin kararlaştırıldığını, taraflar arasında düzenlenen 04/12/2023 tarihli fesih sözleşmesi ile tarafların 22/03/2023 tarihli sözleşmeden kaynaklı olarak birbirlerinden herhangi bir hak ve alacağının kalmadığının belirtild...