DAVA : Tazminat (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 28/10/2020 KARAR TARİHİ : 14/04/2022 GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİH : ... Davacı vekili tarafından davalı aleyhine açılan davanın yapılan açık yargılaması sonunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA: Davacı vekili mahkememize verdiği 28/10/2020 tarihli dava dilekçesinde özetle; müvekkili ... ile ... ... arasında imzalanan 10/03/2018 tarihli Kereste Salış - Protokol ve sözleşmesi ile Adana ili, ... İlçesi, ... mevkiinde 789 ada, 1 parselde kayıtlı 5 bloktan oluşan ... firmasına ait inşaatın kereste kalıp, demir ve ahşap inşaat malzemeleri ... tarafından müvekkili ...'a 10/03/2018 tarih ve ... nolu fatura muhteviyatında belirtildiği şekilde 415,079,00 TL ye KDV dahil satıldığını, müvekkili ...'ın, davalı ... Limited Şirketi'ne ait Adana ili, ... İlçesi, ... mevkiinde 789 ada, 1 parseldeki inşaat alanındaki kaba...
T.C. ADANA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ TÜRK MİLLETİ ADINA GEREKÇELİ KARAR T.C. ADANA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2020/680 Esas KARAR NO : 2022/388 Karar
HAKİM : ... ... KATİP : ... ...
DAVACI : ... - ... ... VEKİLİ : Av. ... - ...
DAVALI : ... - ... VEKİLLERİ : Av. ... - ... Av. ... - ... DAVA : Tazminat (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 28/10/2020 KARAR TARİHİ : 14/04/2022 GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİH : ... Davacı vekili tarafından davalı aleyhine açılan davanın yapılan açık yargılaması sonunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA: Davacı vekili mahkememize verdiği 28/10/2020 tarihli dava dilekçesinde özetle; müvekkili ... ile ... ... arasında imzalanan 10/03/2018 tarihli Kereste Salış - Protokol ve sözleşmesi ile Adana ili, ... İlçesi, ... mevkiinde 789 ada, 1 parselde kayıtlı 5 bloktan oluşan ... firmasına ait inşaatın kereste kalıp, demir ve ahşap inşaat malzemeleri ... tarafından müvekkili ...'a 10/03/2018 tarih ve ... nolu fatura muhteviyatında belirtildiği şekilde 415,079,00 TL ye KDV dahil satıldığını, müvekkili ...'ın, davalı ... Limited Şirketi'ne ait Adana ili, ... İlçesi, ... mevkiinde 789 ada, 1 parseldeki inşaat alanındaki kaba inşaat demir kalıp, kereste malzemeleri ile ekipmanla ... ...'dan satın aldıktan sonra alt yüklenici sıfatı ile davalı ... Limitet Şirketi ile 01/06/2018 tarihinde Taşeronluk sözleşmesi imzalandığını, bu sözleşme gereğince; temel grobetonu, temel ahşap kalıbı, temel demir donatı ve beton işi, kolon, kiriş, perde, döşeme kalıp, kalıp demir ve beton işini ve taşeronluk sözleşmesinde belirtilen diğer işleri müvekkili ...'ın üstlendiğini, bu sözleşmenin 12/c maddesinde Mevcut şantiyedeki kaba inşaat kalıp, kereste malzemeleri ile ekipmanların taşeron ...'a ait olduğu ayrıca belirtildiğini, müvekkilinin 2500 m2 inşaat alanına göre inşaat kalıbı ve demir direk malzemesini davalı şirkete ait inşaat şantiyesine yığarak işe başladığını, ancak karşı yanın sözleşmede bulunan edimlerini yerine getiremediğini, müvekkilinin bu süre zarfında kalıpçı ustalarına ve işçilerine borçlandığını, ... Limited Şirketinin zamanında malzemeleri tedarik edemediğini, işin gecikmesine neden olduğunu aynı zamanda hak edişleri zamanında müvekkiline ödemediği gibi eksik ödendiğini, yine sözleşmede belirtilen malzemeleri asıl iş veren tarafından tedarik edilmesi gerekirken müvekkiline faturalandırıldığını ve müvekkilinin borçlandırılmaya çalışıldığını, bu nedenle müvekkili tarafından işin aksaması, doğan zararların giderilmesi ve hak edişlerin zamanında ödenmemesi ve eksik ödenmesi nedeni ile davalıya Adana 18.Noterliği'nin 10/08/2018 tarih, ... yevmiye nolu ihtarname gönderildiğini, ihtarnameye rağmen müvekkilinin zararının ödenmediğini, müvekkilinin inşaat alanına girmesinin yasaklandığını, müvekkiline ait inşaat kalıplarında kullanılan kereste, demir dilek ve inşaat malzemelerinin müvekkiline teslim edilmediğini ve işin başka bir firmaya verildiğini, Adana 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2...