Davacı taraf vekilinin davalı taraflar aleyhine açtığı işbu dava üzerine Konya . Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 22/07/2022 tarih ... Esas ve ... Karar sayılı görevsizlik kararı ve HMK nun 20. maddesindeki iki haftalık yasal süresi içinde başvuruda bulunulması üzerine dava dosyası kararda görevli gösterilen mahkememize gönderilmekle, dava dosyası mahkememizin ... Esas sırasına kaydedilmekle, mahkememizce yapılan aleni/açık yargılama sonunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili tarafından mahkememize sunmuş olduğu dava dilekçesinde özetle; Müvekkili şirketin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından ihale edilen işin yüklenicisi olduğunu, üç ihale işi kapsamında müvekkilinin iki adet su ve bir adet duş deposu ihtiyacı doğması üzerine davalılardan ... ... şirketi ile anlaşarak bu depoları imal ettirdiğini, ancak imal edilen depoların ayıplı olması ve ihale işine uygun olmaması nedeni ile...
T.C. KONYA. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas-Karar No: ... Esas - ... T.C. KONYA TÜRK MİLLETİ ADINA . ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR ESAS NO : KARAR NO:
HAKİM : KATİP :
DAVACI : VEKİLİ :
DAVALILAR : 1- 2- DAVA : Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : KARAR TARİHİ : KARAR YAZMA TARİHİ : Davacı taraf vekilinin davalı taraflar aleyhine açtığı işbu dava üzerine Konya . Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 22/07/2022 tarih ... Esas ve ... Karar sayılı görevsizlik kararı ve HMK nun 20. maddesindeki iki haftalık yasal süresi içinde başvuruda bulunulması üzerine dava dosyası kararda görevli gösterilen mahkememize gönderilmekle, dava dosyası mahkememizin ... Esas sırasına kaydedilmekle, mahkememizce yapılan aleni/açık yargılama sonunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili tarafından mahkememize sunmuş olduğu dava dilekçesinde özetle; Müvekkili şirketin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından ihale edilen işin yüklenicisi olduğunu, üç ihale işi kapsamında müvekkilinin iki adet su ve bir adet duş deposu ihtiyacı doğması üzerine davalılardan ... ... şirketi ile anlaşarak bu depoları imal ettirdiğini, ancak imal edilen depoların ayıplı olması ve ihale işine uygun olmaması nedeni ile sorunların düzeltilmesi amacı ile depoların yeniden imalatı ve tamirat tadilat işlerinin giderilerek müvekkiline teslimi hususunda anlaştıklarını, anlaşma gereği müvekkilinin tüm malzeme ve ekipmanları satın alarak davalı ... Modüler şirketine teslim edeceği zaman davalı şirket yetkilisinin malzemeleri muhafaza edebilecekleri bir yerleri olmadığını, diğer davalı ... Asansör şirketinin deposunda yedi emin olarak muhafazasının sağlanmasını beyan etmesi üzerine, müvekkilinin de işlerin gecikmemesi adına bu durumu kabul ettiğini, müvekkili şirketin sorumlusu ile davalı ... Asansör şirketi ile protokol imzalandığını, ancak protokoldeki tarih dolmasına rağmen davalı ... Modüler şirketinin müvekkili tarafından malzemesi temin edilen ve buna ilişkin ödemeleri yapılmış olan su depolarının teslim edilmediğini, depoları muhafaza eden ... Asansör şirketinin de su depolarını bulundukları yerden kaldırarak kayıplara karıştığını, bu konuda Konya C.Başsavcılığının ... sayılı dosyası ile soruşturmanın devam ettiğini, müvekkili şirketin hem depolarının yapımı için para ödediğini, hem de depolarının ayıplı olarak imal edilmesinden kaynaklı olarak şimdilerde değeri 250.000,00 TL'yi aşan bedellerle davalı ... Modüler şirketine paslanmaz çelik ham maddesini satın alarak teslim ettiğini ancak davalı tarafından sözleşme ile kararlaştırılan tüm bedellerin kendisine ödenmesine rağmen taahhüt ettiği edimleri yerine getirmeyerek müvekkili şirketin zararına olacak şekilde hareket ettiğini, diğer davalı ... Asansör şirketinin de davalı ile birlikte hareket ederek müvekkilinin zararının artmasına neden olduğunu, müvekkili şirketin üstlenmiş olduğu ihale işlerinde gecikmeler yaşadığını, bu aksaklıklardan ötürü ceza ödemek zorunda kaldığını, müvekkilinin fazla bedel ödeyerek ... T...