E. 2020/123 K. 2023/519

T.C. BURSA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2020/123 Esas - 2023/519 T.C. BURSA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ KARAR

ESAS NO : 2020/123 Esas KARAR NO :2023/519

HAKİM : KATİP :

DAVACI :... MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - ........ VEKİLİ :Av. ....... - [16196-91678-......] UETS DAVALILAR :1- ... - ....... Güneştepe Mah. 2. Meşe Cd. No:43/A Osmangazi/ BURSA 2- ... İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - ...... Güneştepe Mah. 2. Meşe Cad.43/A Osmangazi/Bursa Osmangazi/ BURSA VEKİLİ :Av. ....... - [16862-68368-......] UETS DAVA :Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ :16/01/2020 KARAR TARİHİ :23/05/2023 GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİH :05/06/2023 Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA;Davacı Vekili Dilekçesinde Özetle;davacı ... Mühendislik İnşaat Şirketi alt yüklenici firma sıfatıyla Bursa ili Nilüfer İlçesi Ataevler mah. 1395 ada 2 parselde kain taşınmaz üzerinde, yüklenici firma olan ...- ... İnşaat ve ... İş Gücü Temini Gayrimenkul İnş.gıda San. Ve Tic.ltd.şti.nin yapımını üstlendiğini 92 daireli 3 bloklu inşaat işine ait tüm kaba inşaat işlerinin yapılması üzerine 11.12.2017 tarihli bir eser sözleşmesi imzaladıklarını, sözleşme uyarınca taşınmaz üzerinde inşa edilecek yapılara dair tüm kaba inşaat ve izolasyon işlerinin davacı alt yüklenici firma tarafından yapılması kararlaştırıldığını, beton, demir, tuğla ve harç malzemeleri asıl yüklenici tarafından karşılanacak, çivi, paspayı ve işçilerin ücret ve SGK ödemeleri davacı tarafından karşılanacağını, işçiliğin davacı tarafından yapılacağını, söz konusu sözleşmede alt yüklenici firmaya işin yapılması üzerine ödenecek bedel taraflarca "kalıp, demir, duvar, tel çivi, paspayı, sgk, iş güvenlik,kat filesi dahil" m2 üzerinden 70 TL olarak belirlendiğini, (1.madde) ayrıca ilgili yapıda yapılacak tüm izolasyon işleri için m2 üzerinden 25 TL fiyatlandırma yapıldığını, sözleşmede ilgili taşınmazın gerekli izinler alındığını ve inşaat işlerine başlayabileceği şekilde alt yükleniciye tesliminden itibaren 210 iş günü içerisinde teslim edileceği hüküm altına alındığını, fakat yüklenici firma yapı ruhsatını alamadığı için taşınmazın alt yüklenici davacıya teslimi sözleşme tarihinden ancak 8 ay sonra 2018 yılı Ağustos ayında gerçekleştirildiğini, davacı ancak 2018 yılı Ağustos ayında yapı işlerine başlayabildiğini,(EK-2: inşaatta çalışan işçilerin maaş bordroları) dolayısıyla davacının yapı işlerini yerine getirmesi için ödeyeceği masraf ve giderler bu 8 ay süre içerisinde fahiş derecede artış gösterdiğini, aynı zamanda davacı alınması gereken demir, beton, kat filesi bilumum tüm malzemelerin birim fiyatlarında ve işçilere ödenecek sgk prim ve ücretlerde öngörülemez şekilde bir artış meydana geldiğini, tüm bu örneklerden yüklenici firmadan kaynaklı gecikmeden dolayı davacının inşaat malzemesi ve sair gider ve masraflarının %40 oranında artış gösterdiğ...