VEKİLİ : Av. ... - Konak Mah. Kudret Sok. Elit Park Dış Kapı No:12 Kat:3 İç Kapı No:14 Nilüfer/ BURSA DAVALI : ... - ... ... VEKİLİ : Av. ... - Fevzi Çakmak Cad. Doğan Apartmanı No:37 K:7 D:16 Osmangazi/ BURSA DAVA : İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 14/12/2017 KARAR TARİHİ : 26/04/2018 GEREKÇELİ KARAR YAZILMA TARİHİ : 23/05/2018 Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesi ile özetle; Müvekkili ile davalı şirket arasında Bursa 5. Noterliğinin 18/03/2014 tarih ve 03350 yevmiye nolu düzenleme şeklinde satış vaadi ve arsa payı karşılığında inşaat sözleşmesi yaptıklarını, sözleşmeye konu taşınmazın Bursa ili Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi 4187 ada 1 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili olduğunu, sözleşmenin 7 (a) maddesine göre inşaatın...
T.C. BURSA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. BURSA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO : 2017/1635 Esas KARAR NO : 2018/566
HAKİM : ... ... KATİP : ... ...
DAVACI : ... - ... ... VEKİLİ : Av. ... - Konak Mah. Kudret Sok. Elit Park Dış Kapı No:12 Kat:3 İç Kapı No:14 Nilüfer/ BURSA DAVALI : ... - ... ... VEKİLİ : Av. ... - Fevzi Çakmak Cad. Doğan Apartmanı No:37 K:7 D:16 Osmangazi/ BURSA
DAVA : İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 14/12/2017 KARAR TARİHİ : 26/04/2018 GEREKÇELİ KARAR YAZILMA TARİHİ : 23/05/2018
Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesi ile özetle; Müvekkili ile davalı şirket arasında Bursa 5. Noterliğinin 18/03/2014 tarih ve 03350 yevmiye nolu düzenleme şeklinde satış vaadi ve arsa payı karşılığında inşaat sözleşmesi yaptıklarını, sözleşmeye konu taşınmazın Bursa ili Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi 4187 ada 1 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili olduğunu, sözleşmenin 7 (a) maddesine göre inşaatın süresi ruhsat tarihinden itibaren D blok ve dükkanlar için 12 ay içerisinde, 6 bloktan meydana gelen A,B,C,E,F,G blokların 32 ay içerisinde bitirilecektir şeklinde kararlaştırıldığını, ruhsat tarihinin 30/03/2014 tarihi olduğunu, icra takip tarihine kadarki gecikmenin dükkan için 7 ay, daireler için 25 ay olduğunu, davalı aleyhinde Bursa 3. İcra Müdürlüğünün 2017/5343 esas sayılı dosyası üzerinden 255.000,00 TL miktarlı ilamsız icra takibi yaptıklarını, davalı tarafın açık bir gecikme olmasına rağmen takibin tamamına itiraz ettiğini, davalının itirazının yerinde olmadığını belirterek, davalı tarafın Bursa 3. İcra Müdürlüğünün 2017/5343 esas sayılı dosyasında takip ve ödeme emrine karşı yaptığı itirazın iptaline, takibin faiz ve icra giderleri dahil tüm ferileriyle birlikte devamına, takip miktarının % 20 sinden aşağı olmamak üzere davacı lehine inkar tazminatına mahkum edilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili davaya cevap dilekçesi ile özetle; davacı vekilinin dava dilekçesi ile talep etmiş olduğu 255.000,00 TL bedelin gecikme tazminatının tamamına itiraz ettiklerini, davacı yüklenicinin müvekkili şirketin davacıya ait olan dükkan ve daireleri zamanında teslim ettiğini, bu nedenle iddia edilen gecikme sürelerinin gerçek dışı olduğunu, müvekkili şirketin davacıya ait olan dükkan ve dairelerde sözleşme harici olarak bir sürü ekstra fazladan imalatlar yaptığını belirterek, haksız ve kötü niyetli olarak usul ve yasaların emredici hükümlerine, Danıştay ve Yargıtay içtihatlarına aykırı olarak açılmış bulunan itirazın iptali davasının reddine, haksız ve kötü niyetli davacının harca esas değeri olan 255.000,00 TL bedel üzerinden % 20 oranında inkar tazminatının davacıdan tahsiline karar verilmesini, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davacı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Mahkememizce yargıl...