Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: (I) TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ: Davacı vekilinin mahkememize sunmuş olduğu dava dilekçesinde özetle; Zorunlu arabuluculuktan sonuç alınamadığına ilişkin arabuluculuk son tutanağı aslının sunulduğunu, davalılar ... ve ... şirketleri (adi ortaklık olarak) bir yanda müvekkili şirketin karşı yanda olmak üzere taraflar arasında Konya . Noterliğinin 03.04.2017 tarih ... yevmiye sayılı düzenleme şeklinde taşınmaz satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığını, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine göre davalılar kendi aralarındaki adi ortaklık ilişkisi gereğince yüklenici/müteahhit olarak Konya ili ... ilçesi ... Mahallesinde kain ... ada ... ve ... nolu parsel sayılı taşınmazlar üzerine (sonradan bu iki parsel tevhit edilerek aynı...
T.C. KONYA . ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas-Karar No: ... Esas - ... TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. KONYA . ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ KARAR ESAS NO : KARAR NO :
HAKİM : KATİP :
DAVACI : VEKİLİ : DAVALILAR : 1- 2- VEKİLLERİ : DAVA : Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : KARAR TARİHİ : GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİH :
Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: (I) TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ: Davacı vekilinin mahkememize sunmuş olduğu dava dilekçesinde özetle; Zorunlu arabuluculuktan sonuç alınamadığına ilişkin arabuluculuk son tutanağı aslının sunulduğunu, davalılar ... ve ... şirketleri (adi ortaklık olarak) bir yanda müvekkili şirketin karşı yanda olmak üzere taraflar arasında Konya . Noterliğinin 03.04.2017 tarih ... yevmiye sayılı düzenleme şeklinde taşınmaz satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığını, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine göre davalılar kendi aralarındaki adi ortaklık ilişkisi gereğince yüklenici/müteahhit olarak Konya ili ... ilçesi ... Mahallesinde kain ... ada ... ve ... nolu parsel sayılı taşınmazlar üzerine (sonradan bu iki parsel tevhit edilerek aynı ada ... parsel sayılı taşınmaz olmuştur) ... isimli projedeki konutları ve inşaatı yapacaklarını, müvekkili şirketin de sözü geçen ... parsel sayılı arsayı davalılara vereceğini, davalılar da projedeki konutlardan 2 adet 4+1 daire ve 1 adet 3+1 daire olmak üzere 3 adet konutu anahtar teslimi arsa sahibi müvekkiline teslim edeceklerini, KKİS hükümlerine göre belirtilen nitelikteki 3 adet konut, inşaat ruhsatından ve arsanın boş tesliminden itibaren 36 ay içinde müvekkili şirkete teslim edileceğini, davalı yükleniciler KKİS'ndeki edimlerini süresinde yerine getirmediklerini ve 3 adet konutu gecikmek suretiyle 20.06.2022 tarihinde fiilen müvekkili şirkete teslim ettiklerini, müvekkillerinin geç teslim edilen konutlar Konya ili ... ilçesi ... Mahallesinde kain ... ada ... parseldeki; ... Blok 5. Kat ... bağımsız bölüm nolu 185,00 m2'lik mesken, ... Blok 11. Kat ... bağımsız bölüm nolu 185,00 m2'lik mesken ve ... Blok 4. Kat 10 bağımsız bölüm nolu 154,00 m2'lik mesken olduğunu, KKİS'ne göre meskenlerin teslimi gereken tarihten 20.06.2022 teslim tarihine kadar olan dönemde (gecikilen dönemde) müvekkilinin kira kaybı zararı olduğunu, davalılar kendi aralarında adi ortak olduklarından oluşan kira kayıplarından ve her bir ayın kira bedeline takip eden günden itibaren uygulanacak değişen oranlardaki avans oranındaki ticari faizinden tüm malvarlıkları ile ve müştereken ve müteselsilen müvekkili şirkete karşı sınırsız sorumlu olduklarını, bu nedenlerle; dava konusu olmuş veya olmamış her türlü talep ve beyanları ile ilgili kalem kalem fazlaya ilişkin tüm haklarının saklı kalması ve davaya belirsiz alacak davası olarak bakılmak kaydıyla; KKİS'ne göre meskenlerin teslimi gereken tarihten 20.06.2022 teslim tarihine kadar olan dönem (gecikil...