Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davalıların kendilerine ait tapunun Bursa ili, Yıldırım ilçesi, Millet mah. 3063 ada, 5 parsel sayıda kayıtlı ve Millet mah. 11 Eylül Bulvarı, No:54 Yıldırım / Bursa adresinde bulunan binanın elektrik, telefon, uydu ve yangın projelerine uygun tüm elekirik iş ve imalatlarının malzemeli ve işçi ikli olarak yapılması hususunda müvekkili firmadan teklif aldıklarını, müvekkili firmanın da toplam 105.000,00 TL. bedelli teklifini davalılara sunduğunu, davalıların teklifi kabul etmesi ile taraflar arasında anlaşma sağlandığını ve müvekkilinin imalatlara başladığını, imalat aşamasında davalıların, müvekkilinden anılar projelerde yer almayan, teklif ve anlaşma dışı bazı ilave taleplerde bulunmaya başladıklarını,...
T.C. BURSA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ T.C. BURSA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR ESAS NO : 2021/820 KARAR NO : 2022/1253
HAKİM : ... ... KATİP : ... ...
DAVACI : ... - VEKİLİ : Av. ... -
DAVALILAR : 1- ... ... 2- ... - ... ... VEKİLİ : Av. ... - [
DAVA : Tazminat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 18/10/2021 KARAR TARİHİ : 05/12/2022 GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİH :26/12/2022 Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davalıların kendilerine ait tapunun Bursa ili, Yıldırım ilçesi, Millet mah. 3063 ada, 5 parsel sayıda kayıtlı ve Millet mah. 11 Eylül Bulvarı, No:54 Yıldırım / Bursa adresinde bulunan binanın elektrik, telefon, uydu ve yangın projelerine uygun tüm elekirik iş ve imalatlarının malzemeli ve işçi ikli olarak yapılması hususunda müvekkili firmadan teklif aldıklarını, müvekkili firmanın da toplam 105.000,00 TL. bedelli teklifini davalılara sunduğunu, davalıların teklifi kabul etmesi ile taraflar arasında anlaşma sağlandığını ve müvekkilinin imalatlara başladığını, imalat aşamasında davalıların, müvekkilinden anılar projelerde yer almayan, teklif ve anlaşma dışı bazı ilave taleplerde bulunmaya başladıklarını, toplam 221.991,00 TL bedelli teklif ile davalılara sunduğunu, dava konusu inşaatta iki kez hırsızlık olayı gerçekleştiğini ve müvekkilinin döşediği kabloların yerinden sökülüp çalındığını, tamamen davalıların sorumluluğunda ve köntrolünde bulunan binada gerçekleşen bu hırsızlık olayı nedeniyle müvekkilinin tekrar kablo döşemek durumunda kaldığını, gerçekleşen hırsızlık olaylarındaki kusur ve ihmalini kabul eden davalıların, çalınan kablo bedellerini müvekkiline ödemeyi kabul ettiklerini, sonuçta; davalıların, müvekkilinin teklifini kabul ederek toplam 221.991,00.-TL tutarlı "proje harici ilave işleri" de müvekkiline yaptırdıklarını, neticede; müvekkilinin davalılara ait binadaki elektrik, teleton, uydu ve yangın projeleri kapsamında kalan elektrik işi ve imalatlarını malzemeli ve işçilikli olarak yaptığı gibi anılan projelerde gösterilenlere ilave olarak iş ve imalatları da malzemeli ve işçilikli olarak zamanında eksiksiz yapıp davalılara teslim ettiğini, müvekkili firmanın üzerine düşen yükümlükleri tam ve eksiksiz olarak süresinde yerine getirdiğini, davalıların ise bu güne kadar, yalnızca bazı imalatların bedeli olan 105.000,00 TL'yi müvekkiline ödediklerini, Projeye ilave ek listede gösterilen 221.991,00.-TL tutarlı imalatların bedeli ise bu güne kadar müvekkiline ödenmediğini, davalı firmanın kardeş olan ortakları arasında oyalandığını ve bu arada inşaatın bittiğini ve tamamılanan daire ve dükkanlar satılmaya başlandığını belirterek dava konusu inşaatın bulunduğu Bursa ili. Yıldırım ilçesi, Millet mah, 3063 ada, 5 parsel sayıda kayıtlı taşınmazın ve bu taşımmazdan oluşmuş kat mülkiyetine konu bağımsız bölümlerin davalılar adına kayıtlı olanlarının üzeri...