Mahkememizde görülen davanın yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ DAVA / Davacı vekili dava dilekçesinde ve özetle; Müvekkili şirket ile davalı arasında 21/08/2019 tarihli " ... ... tarımsal iskan projesi işi" kapsamında; Sözleşme ekinde verilen proje ve teknik şartname doğrultusunda, betonarme imalatlarının kalıp + malzeme + sarf malzeme (... İşveren Tarafından Verilecek olup, isçilik her türlü makine ekipman, yeterli sayıda vinç, sarf malzeme Alt Yükleniciye ait olmak üzere) işi için sözleşme tanzim edildiğini, bu sözleşme kapsamında davalı şirketin ... ... tarımsal iskan projesi işinde çalışmaya başladığını ancak sözleşme konusu edimlerini hiç ve veya gereği gibi yerine getirmediğini, iş programının gerisinde kaldığını ve müvekkilini ciddi anlamda birden çok kez mağduriyetine neden olduğunu, Davalının sözleşme aykırılıklarının defaatle ihtarnameler ile...
T.C. İSTANBUL 15. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2020/610 Esas KARAR NO : 2022/683 DAVA : Tazminat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 27/10/2022 KARAR TARİHİ : 22/09/2022
Mahkememizde görülen davanın yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ DAVA / Davacı vekili dava dilekçesinde ve özetle; Müvekkili şirket ile davalı arasında 21/08/2019 tarihli " ... ... tarımsal iskan projesi işi" kapsamında; Sözleşme ekinde verilen proje ve teknik şartname doğrultusunda, betonarme imalatlarının kalıp + malzeme + sarf malzeme (... İşveren Tarafından Verilecek olup, isçilik her türlü makine ekipman, yeterli sayıda vinç, sarf malzeme Alt Yükleniciye ait olmak üzere) işi için sözleşme tanzim edildiğini, bu sözleşme kapsamında davalı şirketin ... ... tarımsal iskan projesi işinde çalışmaya başladığını ancak sözleşme konusu edimlerini hiç ve veya gereği gibi yerine getirmediğini, iş programının gerisinde kaldığını ve müvekkilini ciddi anlamda birden çok kez mağduriyetine neden olduğunu, Davalının sözleşme aykırılıklarının defaatle ihtarnameler ile bildirildiğini, davalının sözleşmesi sözleşme konusu edimi olan imalatlara ilişkin iş programına ve kalitesine uygun olarak devam etmemesi, mevcut işlerdeki performans durumu, sahada çalışan ekip sayı ve performanslarının yetersizliği, imalatların zamanında yetiştirilememesi, personel /ekip sayısının artırılması ve değiştirilmesi yönünde ikazlara rağmen sahada yeterli kalifiye eleman ve taleplerin yerine getirilmemesi, sözleşme konusu imalatların fen ve sanat kurallarına uygun bir şekilde yapılamaması, ... ve kalıp imalatlarında proje ve şartnamelere uyulmaması, sözleşme edimi olan özellikle kolonlarda kalıpların kuşaklarının artırılmamasından dolayı oluşan imalatlardaki ölçü hataları, dökülen betonlarda segregasyon ve kalıp hatalarından kaynaklı bozukluklar ve sair ihtarlardaki nedenler, betonarme imalatlarında işin gereği gibi yerine getirilmemesi, sözleşmedeki edimlerin kabul edilebilir şekilde yerine getirilmemesi, ifaya ekli cezai şart ve gecikme tazminatı taleplerin saklı kalmak kaydıyla TBK 125-126 maddeleri ve TBK 473 maddeleri ve ana sözleşmenin ilgili maddeleri uyarınca sözleşmenin haklı nedenle fesih edildiğini, 16/08/2019 tarihli ihtarname, 05/12/2019 tarihli ihtarname ve diğer ihtarlarda belirtildiği üzere sözleşmenin maddeleri uyarınca ifaya ekli gecikme tazminatı taleplerinin sözleşme fesih tarihine kadar tazmininin talep edildiğini, Sözleşmenizin 9. Maddesinin A bendi uyarınca "Alt Yüklenici, İş bu sözleşme ile kendisine verilen kısmının tamamını belirtilen sürede ve eğer verilirse Sözleşmeye göre verilen süre uzatımı sonunda kusursuz ve eksiksiz şekilde tamamlayamadığı takdirde, Yüklenici durumu ikaz mahiyetinde Alt Yükleniciye yazı ile bildirecek ve aynı yazıda tespit edilen noksanlıkların ne kadar bir süre içinde ikmal edilmesi gerektiğini ihbar edecektir. Alt Yüklenici bu yazıyı aldıktan sonra eksik, bozuk ve hatalı İşleri belirtilen süre içinde telafi etmediği takdirde, b...