Mahkememizde görülmekte olan Sıra Cetveline İtiraz davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:Davacı vekili mahkememize verdiği dava dilekçesinde özetle; Antalya ... İcra Müdürlüğünün ...esas sayılı dosyası ile Antalya ... Noterliğinin ... tarih, ... yevmiye sayılı noter sözleşmesi ile borçlu tarafından ikrar edilen ...TL tutarlı genel iskan öncesi işlemiş gecikme kirası konulu ilamsız takip olduğunu, borçlu müflis şirketin takibe itiraz ettiğini, itirazının Antalya ... İcra Hukuk Mahkemesinin ... tarih, ... esas, ... karar sayılı ilamı ile alacağın resmi senede dayandığı gerekçesi ile kaldırılarak takibin devamına karar verildiğini, borçlunun Antalya ... Asliye Hukuk Mahkemesinin ...tarih, ... esas, ... karar sayılı dosyasında takibin dayanağı noter sözleşmesinden dolayı borçlu olmadığından bahisle sözleşmenin iptalini talep ettiğini, bu talebinin esastan...
T.C. ANTALYA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2019/695 KARAR NO : 2022/601
DAVA : Sıra Cetveline İtiraz DAVA TARİHİ : 23/12/2019 KARAR TARİHİ: 07/10/2022
Mahkememizde görülmekte olan Sıra Cetveline İtiraz davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:Davacı vekili mahkememize verdiği dava dilekçesinde özetle; Antalya ... İcra Müdürlüğünün ...esas sayılı dosyası ile Antalya ... Noterliğinin ... tarih, ... yevmiye sayılı noter sözleşmesi ile borçlu tarafından ikrar edilen ...TL tutarlı genel iskan öncesi işlemiş gecikme kirası konulu ilamsız takip olduğunu, borçlu müflis şirketin takibe itiraz ettiğini, itirazının Antalya ... İcra Hukuk Mahkemesinin ... tarih, ... esas, ... karar sayılı ilamı ile alacağın resmi senede dayandığı gerekçesi ile kaldırılarak takibin devamına karar verildiğini, borçlunun Antalya ... Asliye Hukuk Mahkemesinin ...tarih, ... esas, ... karar sayılı dosyasında takibin dayanağı noter sözleşmesinden dolayı borçlu olmadığından bahisle sözleşmenin iptalini talep ettiğini, bu talebinin esastan reddedildiğini, alacaklının ise aynı davada takibin dayanağı miktarı hariç tutarak genel iskan sonrası gecikme kirasını karşı dava olarak talep ettiğini, takibe konu bölüm hali hazırda noter sözleşmesi ile ikrar edildiğini, dava konusu edilmediğini, Antalya ... İcra Müdürlüğünün ... esas sayılı dosyası ile Antalya ... Noterliğinin ... tarih, ... yevmiye sayılı sözleşmesinin ikinci sayfasında bahsi geçen yüklenici tarafından ödenmesi gerekip de arsa sahibi tarafından icra tehdidi altında belediyeye ödenmek zorunda kalınan emlak vergilerine ilişkin olduğunu, borçlu müflis tarafından bu ilamsız takibe de itiraz edilmediğini ve menfi tespit davası açılmadığını, Antalya ... İcra Müdürlüğünün ... esas sayılı dosyasının ise ilamlı takip olduğunu, borçlu müflis şirket hakkında yargılama devam ederken şirket mal varlığını şirket müdürünün oğlu üzerine aktardığı gerekçesi ile Antalya ... Asliye Ticaret Mahkemesinin ... tarih, ... esas, ... karar sayılı iflas kararının tesis edildiğini, iflas işlemlerinin Antalya ... İcra İflas Müdürlüğünün ... iflas sayılı dosyasında yürütüldüğünü, basit tasfiyeye karar verildiğini, müvekkilinin sıra cetveline kayıt kabul talebinin alacağının ihtilaflı davalı olduğu gerekçesi ile reddedildiğini, müvekkilinin ...TL alacaklı olduğunu belirterek müvekkilinin iflas tarihi itibariyle müflisten alacaklı sıfatı ile iflas masasına alacak kaydı talebinin kabulüne, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa hükmedilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiş, bu talebini duruşmada tekrarlamıştır. Davalıya usulüne uygun tebligat yapılmış olup, davalı vekilinin ibraz ettiği cevap dilekçesinde özetle; iflasına karar verilen ve iflas işlemlerinin devam ettiği Antalya Ticaret Sicil Müdürlüğünün ...sicil numarasında kayıtlı müflis ... Ltd. Şti'nin Antalya ... Asliye Ticaret Mahkemesinin ... tarih, ...esas sayılı dosyasından 18/06/2019 günü saat 10:16 itibariyle iflasına karar verildiğini, iflas iş...