E. 2021/147 K. 2021/232

T.C. ANKARA 8. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ TÜRK MİLLETİ ADINA YARGILAMA YAPMAYA VE HÜKÜM VERMEYE YETKİLİ T.C. ANKARA 8. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ K A R A R ESAS NO : 2021/147 Esas KARAR NO : 2021/232

DAVA : Alacak DAVA TARİHİ : 04/06/2015 KARAR TARİHİ : 14/04/2021 GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİH : 19/04/2021

DAVA : Davacı vekili dava dilekçesinde; 012/140521 İhale kayıt nolu 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 21. maddesinin b bendi kapsamında pazarlık usulü ile ihale edilen ... Termik Santrali İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan 250.000 ton pulverize( öğütülmüş) kireçtaşı ihalesi davacı uhdesinde kaldığı, 4.425.000 Euro bedelli ...ile sözleşme 01.11.2012 tarihinde imzalandığı, sözleşme gereği ...ın ihtiyacı olan 250.000 ton pulverize kireçtaşının davacı yüklenici tarafından idareye teslimi üstlenildiği, sözleşmenin süresi 8 ay olup, ödemeye esas para birimi Euro olduğu, muayene ve kabul komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin talebi üzerine en fazla 15 gün içinde yükleniciye veya vekiline ödeme yapmak zorunda olduğu, malın teslim alınma şekli ve şartlarının sözleşme 10. maddesi hükmü uyarınca teknik şartnamenin 6. maddesinde gösterildiğini, 6.1 maddesi gereğince aylık ihtiyaç ve sevk proğramı en geç bir önceki ayın 25 inde idare tarafından yükleniciye bildirileceği hükmü yer aldığı, sözleşmenin yapılmasından 60 gün sonra davacı ...a kireçtaşı teslimatı yapmaya başladığı, 250.000 ton kireçtaşı teslimatı yapılarak sözleşme konusu edim sözleşmeye uygun yerine getirildiği ancak bu teslimata karşılık 4.425.000 Euro tutarındaki ücretten haksız olarak serbest silis cezası, gecikme cezaları, parça büyüklüğü cezaları kesildiği, Çan Termik santraline tedarik edilen kireçtaşındaki silis (Sİ02) oranı bazı teslimlerde teknik şartnamenin 1.1 maddesinde belirlenen orandan daha yüksek olması sebebiyle aynı şartnamenin 4.1 madde uyarınca ceza uygulandığı, söz konusu ceza teslimat yapılmış olmasına ve malzeme yakılıp tüketilmiş olmasına rağmen hiçbir ödemede bulunulmaması yani hiçbir hakediş yapılmaması şeklinde olduğu, somut olayda 4., 23., 24. hakedişlerin kesilen serbest silis cezası sebebiyle yapılamadığını, ihale öncesi yapılan analizlerde teknik şartnamedeki değerleri sağlayan kireçtaşı özellikleri, maden ocağındaki çalışmalar devam ettikçe doğal sebeplerden ötürü silis değerleri bakımından farklılık göstermeye başladığı,silis değerindeki artış anılan hak ediş dönemlerinde şartnamedeki değeri aştığı için bu dönemlerde davacıya hiçbir ödeme yapılmadığı, 09.02.2013 tarihli 4. hakediş döneminde 5007 ton kireçtaşı teslimatı yapıldığı ve bu teslimata karşılık gelen 5007 x 17.70 Euro (birim fiyatı)= 88.623,9 Euro tutarındaki ödeme gerçekleştirilmediği, ...tarafından ödeme yapılmamasına gerekçe olarak 4 numaralı hakediş numunesindeki serbest silis oranının %0.69 olduğu ve bu oranın teknik şartnamenin 1.2. mdsinde öngörülen %0.56 oranının üzerinde olduğu,buna karşılık davacı 16627 ve 31.03.2013 tarihli faturada söz konusu 5007 ton kireçtaşınd...