E. 2021/76 K. 2021/182

T.C. ANKARA 7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Türk Milleti Adına Yargılama Yapmaya Ve Hüküm Vermeye Yetkili T.C. ANKARA GEREKÇELİ KARAR 7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO : 2021/76 KARAR NO : 2021/182 İFLAS İDARE MEMURLARI : ... - ... : ... -... DAVA : Elatmanın Önlenmesi (Muarazanın Önlenmesi) DAVA TARİHİ : 15/03/2011 KARAR TARİHİ : 03/03/2021 Mahkememizde görülmekte olan Elatmanın Önlenmesi (Muarazanın Önlenmesi) davanın yapılan açık yargılaması sonunda, İDDİA : Davacı vekili dava dilekçelerinde, müvekkili şirketin ... Ankara Kent Girişi ... Etap 530 Konut inşaatı ile Ada içi Altyapı ve Çevre Düzenlemesi inşaatı işini yürütürken fennen çalışılmayan günler içerisinde, idari ve fiili engellemeler sürerken, sözleşmenin işveren ...tarafından her hangi bir tebliğ yapılmadan feshedildiğini, şirket hakkında ... Asliye Ticaret Mahkemesinin 2007/ 229 E, sayılı dosyasında iflas erteleme kararı verildiğini, kararın Yargıtayca bozulduğunu, inşaat seviyesinin 10.10.2010 tarihli 27 nolu hakedişte fiziki gerçekleşmenin % 83,72, geçici kabul için yapılması gereken iş miktarının % 6,50 olduğu, bunun yapılması için gerekli olan sürenin de 20 - 25 gün olduğunu, ...tarafından müvekkiline gönderilen Ankara ... Noterliğinin 17.01.2011 ve 02878 yevmiye no.lu ihtarnamesi ile 20 gün içerisinde işin bitirilmesine yönelik malzeme, ekip ve ekipmanın temin edilerek işin süratle bitirilmesinin, aksi halde sözleşmenin feshedileceğinin bildirildiğini, ihtarnamenin müvekkiline 21.01.2011 tarihinde elden tebliğ edildiğini, Sözleşmenin eki İdari Şartnamenin 50. Maddesine göre işin fen noktasından çalışılamayacak günlerinin 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arası olduğunu, ihtarnamenin çalışılamayacak günlerde tebliğ edildiğini, buna rağmen verilen fesih kararının sözleşmeye aykırı olduğunu, davalı ...tarafından 17.01.2011 tarihli ihtarname ile 20 günlük süre verildiğini, Ankara ... Noterliğinin 19,01.2011 ve 21.01.2011 tarihli ihtarnameleri ile taşeron firmaların sözleşmelerinin feshedildiğini, yapılan işler dikkate alındığında, işin tamamlanması için 20 günlük bir çalışma ile işin geçici kabul aşamasına getirileceğini belirterek, sözleşmenin haksız feshinin İptaline, dava sonuçlanıncaya kadar fesih işleminin tedbiren durdurulmasına, tedbiren işin devamına karar verilmesini, dava ve talep etmiştir. SAVUNMA : Davalı ...vekili cevap dilekçelerinde, 07.06.2007 tarihinde sözleşmesi imzalanan ve 12.07.2007 tarihinde yer teslimi yapılan ... Ankara Kent Girişi 3.Etap 530 Adet Konut Ada içi Altyapı ile Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi nin süresinin 500 gün, İş bitim tarihinin ise 23,10.2008 olarak belirlendiğini, söz konusu işe 5 kez süre uzatımı ( 730 gün daha ) verilerek iş bitim tarihinin 23.10,2010 tarihi olarak belirlendiğini, bu tarihten itibaren yüklenici firmanın cezalı olarak çalıştığını, Müşavir firma olan...'ın 18.3.2010 tarihli yazısında, yüklenicinin yazılı olarak uyarıldığını, tünel kalıp imalatının durduğunu, yüklenicinin elektrik borcu olmasından dolayı elektrik kesint...