DAVANIN KONUSU : Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) GEREKÇELİ KARAR YAZIM TARİHİ : 17/07/2023 İlk Derece Mahkemesinin kararı süresi içerisinde istinaf edilmiş olduğundan dosya içerisinde bulunan belgeler okunup incelendi. Üye hakimin görüşü değerlendirildi. GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili, müvekkili şirket ile davalı ... Ltd Şti arasında akdedilen 06/12/2013 tarihli sözleşme yapıldığını, davalı ... Tic Ltd Şti ile diğer davalı arsa sahibi ... arasında yapılan Antalya 3. Noterliğinin ... yevmiye numaralı kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince Antalya ... Mah. ... adada, ... metrekare alan üzerinde inşa edilecek 48 adet ikiz villanın sözleşmede belirtilen bir kısım imalatlarının 2.500.000 TL bedel karşılığında müvekkili firma tarafından yapılmasının ve bedele karşılık 12,5 ikiz villa tapusunun müvekkil firmaya verilmesinin kararlaştırıldığını, müvekkili firmanın imalata...
T.C. ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 11. HUKUK DAİRESİ
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A B Ö L G E A D L İ Y E M A H K E M E S İ K A R A R I
İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : ANTALYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ KARAR TARİHİ : 07/02/2022 DAVANIN KONUSU : Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) GEREKÇELİ KARAR YAZIM TARİHİ : 17/07/2023
İlk Derece Mahkemesinin kararı süresi içerisinde istinaf edilmiş olduğundan dosya içerisinde bulunan belgeler okunup incelendi. Üye hakimin görüşü değerlendirildi. GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili, müvekkili şirket ile davalı ... Ltd Şti arasında akdedilen 06/12/2013 tarihli sözleşme yapıldığını, davalı ... Tic Ltd Şti ile diğer davalı arsa sahibi ... arasında yapılan Antalya 3. Noterliğinin ... yevmiye numaralı kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince Antalya ... Mah. ... adada, ... metrekare alan üzerinde inşa edilecek 48 adet ikiz villanın sözleşmede belirtilen bir kısım imalatlarının 2.500.000 TL bedel karşılığında müvekkili firma tarafından yapılmasının ve bedele karşılık 12,5 ikiz villa tapusunun müvekkil firmaya verilmesinin kararlaştırıldığını, müvekkili firmanın imalata başladığını, fakat inşaatın genelinde meydana gelen gecikme sebebiyle arsa sahibi ...' in, Antalya 3. Asliye Hukuk Mahkemesine ... E. sayılı davayı açarak Antalya 3. Noterliğinin ... yevmiye numaralı kat karşılığı inşaat sözleşmesinin geriye etkili olacak şekilde feshini talep ettiğini, gelinen noktada ise imalat yapan firmaların alacağının bedele dönüştüğünü, müvekkili şirketin Antalya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi' nin ... D. iş sayılı dosyasından yapmış olduğu imalatın bedelini tespit ettirdiğini, dayanak sözleşmedeki taşınmaz alacaklarının yerine yapmış oldukları imalat bedelini Antalya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi' nin ... E. sayılı dosyası ile talep ederek halefiyet prensibi gereği davalı ... ' ın ...ten olan alacağına da halef olduğumuzu belirterek davayı ...'e karşı da yönelttiklerini, taraflar arasında aynı inşaat sözleşmesinden doğan hukuki ihtilaf olduğunu, Antalya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi ... E. Sayılı dosyası ile yürütülen yargılamada, 22/01/2021 tarih ve ... sayılı kararı ile; davalı ... yönünden pasif husumet yokluğu nedeniyle davanın reddine, davalı ... İnşaat yönünden davanın kısmen kabulüne karar verildiğini, Antalya 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin ... E. ... K. sayılı karari gereği taraflarınca Antalya Genel İcra Dairesi ... E. Sayılı dosyası ile borçlu ... İnşaat'a karşı ilamlı takibe girişildiğini, icra dosyası üzerinden borçlu ... İnşaat hakkında yapılan tapu, araç, sgk mossip, posta çeki hesabı, alacaklı olduğu icra dosyası sorguları yapıldığını, bu sorguların olumsuz sonuçlandığını, şirketin dava dosyasına bildirdikleri ve ticaret sicilde de kayıtlı olan adresine fiili hacze de gidildiğini, ancak şirketin belirtilen adreste faaliyet göstermediğinin tespit edildiğini, bundan dolayı taraflarınca üçüncü şahıs olan ...' e 89/1, 1. Haciz ihbarnamesi gönderildiğini, arz ve izah edilen hususlar nezdinde, Mahkemece de resen gö...