168 sayılı ilamın 1 inci maddesiyle; 150 Metreküp/Gün Kapasiteli İlave Çamur Kurutma Sistemi Temini, Montajı ve Devreye Alınması İşi ile ilgili olarak, malların teslimi montajı yapılıp devreye alınmasında gecikme olduğu halde gecikme cezasının kesilmemesi sonucu ………….. TL kamu zararına sebebiyet verildiği gerekçesiyle tazmin hükmü verilmiştir. Sorumlu Gerçekleştirme Görevlisi …………. dilekçesinde: İdare ile Yüklenici … Konut İnşaat A.Ş. arasında imzalanan Sözleşmenin “Sözleşmenin süresi” başlıklı 9 uncu (9.1) maddesi .“Sözleşmenin süresi, ise başlama tarihinden itibaren 420 takvim günüdür. ” Şeklinde olduğunu, Söz konusu işin Sözleşmesi 05.09.2012 tarihinde imzalanmış olup, yer teslimi de 11.09.2012 tarihinde yapılarak işe başlanılmıştır.” Yer Teslim Tutanağı’nda da, sözleşmeye göre işin süresinin 420 takvim günü olduğu belirtildiğini, (Ek.l). Yüklenici, 23.11.2012 tarihli yazısı (Ek.2)...
Gecikme cezasının kesilmemesi hakkında: 168 sayılı ilamın 1 inci maddesiyle; 150 Metreküp/Gün Kapasiteli İlave Çamur Kurutma Sistemi Temini, Montajı ve Devreye Alınması İşi ile ilgili olarak, malların teslimi montajı yapılıp devreye alınmasında gecikme olduğu halde gecikme cezasının kesilmemesi sonucu ………….. TL kamu zararına sebebiyet verildiği gerekçesiyle tazmin hükmü verilmiştir. Sorumlu Gerçekleştirme Görevlisi …………. dilekçesinde: İdare ile Yüklenici … Konut İnşaat A.Ş. arasında imzalanan Sözleşmenin “Sözleşmenin süresi” başlıklı 9 uncu (9.1) maddesi .“Sözleşmenin süresi, ise başlama tarihinden itibaren 420 takvim günüdür. ” Şeklinde olduğunu, Söz konusu işin Sözleşmesi 05.09.2012 tarihinde imzalanmış olup, yer teslimi de 11.09.2012 tarihinde yapılarak işe başlanılmıştır.” Yer Teslim Tutanağı’nda da, sözleşmeye göre işin süresinin 420 takvim günü olduğu belirtildiğini, (Ek.l). Yüklenici, 23.11.2012 tarihli yazısı (Ek.2) ile İdareye iş programını sunduğunu, 19.03.2013 tarihli yazımız (Ek.3) ile 23.11.2012 tarihli yazı (Ek.2) ekinde İdareye sunulan iş programının, söz konusu sözleşmenin “10.3.1. Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren 365 (Üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür. (275 (îkiyüzyetmişbeş) takvim günü süresince malların teslimi montajı yapılıp devreye alınacak, akabinde 90 (Doksan) takvim günü süresince işletilecektir. ” maddesinde belirtilen iş teslim programına uygun şekilde revize edilmesi yükleniciden istendiğini, Yüklenici 05.06.2013 tarihli yazısı (Ek.4) ile 23.11.2012 tarihli yazı (Ek.2) ekinde İdareye sunulan iş programının sözleşmeye uygun olarak hazırlandığını bildirdiğini, İdarelerin mal alım ihalelerinde uymak zorunda oldukları “Mal Alımlarına Ait Tip Sözleşme'1' nin; Sözleşmenin Süresi başlıklı 9 uncu maddesine ait dipnot 14’de; “Takvim günü olarak belirtilecektir. ” İfadesine yer verildiğini, Teslim Programı ve Teslim Tarihleri başlıklı 10.3 maddesine ait dipnot 16’da; “Alım konusu malın veya malların teslim şartları ile teslim tarihleri belirtilecektir. idare, alım konusu malın veya malların tamamının bir defada teslimine veya kısmi teslimine uygun olarak bu maddede gerekli düzenlemeye ve açıklamaya yer verecektir. Bu maddede yapılan düzenleme, şartnamelerde yapılan düzenleme ile uyumlu olacaktır. “ denilmek suretiyle, bu bentte alım konusu malların sadece teslim şartları ve teslim tarihlerinin belirtileceği vurgulanmış, işin süresine ilişkin hüküm 9 uncu madde de belirtileceğinden, işin süresi konusunda dipnotta her hangi bir ifadeye yer verilmediğini,(Ek.5). Tüm bu mevzuat hükümlerinden, işin süresine ilişkin maddenin Sözleşmenin 9 uncu maddesi olduğu anlaşıldığını, Ayrıca yüklenici ile İdare arasında iş programının ilgili sözleşmeye uygun olup olmadığı hususunda oluşan ihtilafın çözümünün mahkemeye intikali durumunda, mahkemece sözleşme süresine itibar edileceği ve iş programının sözleşmeye uygun olduğu kararının verilmesi halinde, uygulanacak İdari cezanın ticari faiziyle geri ödenmesi gerekeceğinden, sözleşme süresi içe...